ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

№ 302-ЭС16-5108

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   

 

г. Москва

 

03 июня 2016 г.

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Грачева И.Л., изучив кассационную жалобу государственного казенного учреждения «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск) на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 10.08.2015, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2015 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.02.2016 по делу                       № А58-2437/2015, 

        

у с т а н о в и л:

Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» (далее – Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Туйгун-проект» (далее – Общество) о взыскании 66 978 руб. 59 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 05.12.2014 № 0116200007914010538.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) решением от 10.08.2015, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2015 и постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.02.2016, взыскал 22 326 руб. 20 коп. неустойки, в остальной части иска отказал.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Учреждение, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие их выводов имеющимся в материалах дела доказательствам, просит отменить принятые судебные акты и удовлетворить иск в полном объеме.

Согласно пунктам 1 и 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит либо определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, либо о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации судья выносит в том случае, если  изложенные в жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.

Изучив доводы жалобы и дополнения к ней, принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации считает, что оснований для передачи жалобы Учреждения на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется.

Судами установлено, что по государственному контракту от 05.12.2014    № 0116200007914010538 Общество выполняло по заданию Учреждения  проектные работы по объекту: «Школа на 80 учащихся в с. Усун-Кюель (Арылах) Сунтарского улуса». Цена контракта составила 1 732 028 рублей 56 копеек, срок выполнения работ - 6 месяцев с даты подписания контракта (в том числе 3 месяца на разработку проектной документации, 3 месяца - на прохождение государственной экспертизы).

Согласно календарному плану (приложение № 2) стоимость работ по инженерно-геодезическим изысканиям составляет 100 484 руб. 20 коп., по инженерно-экологическим изысканиям - 193 668 руб. 62 коп., работы выполняются в течение 30 дней с даты подписания контракта.

Учреждение, ссылаясь на то, что работы по инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим изысканиям сданы Обществом с просрочкой, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 8, 309, 310, 330, 708, 758, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Правила № 1063), пришли к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска. Суды исходили из следующего: поскольку Общество нарушило срок выполнения работ Учреждение начислило неустойку; расчет неустойки следует рассчитать исходя  из порядка, предусмотренного Правилами № 1063; Учреждение, ссылаясь на неправильное определение судами коэффициента К при расчете неустойки, не представило доказательств того, что расчет произведен с нарушением пункта 8 Правил № 1063; ссылка Учреждения на письмо Министерства финансов Российской Федерации от 15.01.2016 № 02-01-11/1140 подтверждает правильность расчет судами коэффициента К в процентном выражении.

Суд кассационной инстанции признал выводы судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными.

Доводы кассационной жалобы не опровергают выводы судов, не подтверждают нарушений судами норм материального и процессуального права и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации 

 

о п р е д е л и л:

отказать государственному казенному учреждению «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации                                                                И.Л. Грачева