79011_1406354

ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 305-ЭС20-72

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва20 февраля 2020 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив  кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью  Строительная Компания «СтройГрупп» на решение Арбитражного суда  Московской области от 31.05.2019 по делу  № А41-3281/2019, постановление  Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2019 и постановление  Арбитражного суда Московского округа от 12.11.2019 по тому же делу 

по иску акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В.П.  Глушко» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная  Компания «СтройГрупп» о взыскании 71 055 606, 85 руб. неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Московской области от 31.05.2019,  оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного  апелляционного суда от 02.09.2019 и постановлением Арбитражного суда  Московского округа от 12.11.2019, исковые требования удовлетворены в  полном объеме. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, общество с ограниченной ответственностью Строительная  Компания «СтройГрупп» (далее – компания) просит отменить обжалуемые  судебные акты, ссылаясь на нарушение судом норм материального и  процессуального права, направить на новое рассмотрение в суд первой  инстанции.  

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения  кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит  определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в  

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской  Федерации, если изложенные в кассационных жалобе доводы не подтверждают  существенных нарушений норм материального права и (или) норм  процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным  основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. 

При изучении доводов кассационной жалобы, а также принятых по делу  судебных актов, суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований  для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. 

Удовлетворяя иск, суды, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 421, 431,  702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский  кодекс), Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд», учитывая условия заключенного между сторонами  спора контракта от 07.12.2015, установив факт нарушения ответчиком сроков  выполнения работ, обоснованно пришли к выводу о наличии оснований для  начисления неустойки.  

Доводы кассационной жалобы о несоразмерности неустойки  последствиям нарушения обязательства со ссылкой на положения статей 329,  330, 333 Гражданского кодекса и необоснованность удовлетворения иска в  полном объеме являются несостоятельными, поскольку соответствующее  заявление ответчиком не подавалось. 

Доводы компании о нарушении сроков выполнения работ по вине истца,  аналогичны доводам, заявлявшимся в судах нижестоящих инстанций, которым  дана надлежащая правовая оценка, по существу, направлены на переоценку  установленных по делу фактических обстоятельств, что не входит в  полномочия Верховного Суда Российской Федерации.  

Поскольку существенных нарушений норм материального и  процессуального права, повлиявших на исход дела, указанные в жалобе доводы  не подтверждают, оснований для передачи жалобы для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного  Суда Российской Федерации не имеется. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной  ответственностью Строительная Компания «СтройГрупп» для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного  Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного Суда

Российской Федерации Е.Е. Борисова