Резолютивная часть решения от 9 сентября 2020 г. по делу № А03-4821/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01,

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-4821/2020
г. Барнаул
09 сентября 2020 г.
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Музюкина Д.В., руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 45 148 руб. 01 коп. неустойки.

В остальной части требований по первоначальному иску отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края в пользу акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» 530 руб. 22 коп. неустойки, а также 1 626 руб. судебных расходов.

В остальной части требований по встречному иску отказать.

В результате зачета взыскать с акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 42 991 руб. 79 коп.

Взыскать с акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в доход федерального бюджета 1 806 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Д.В. Музюкин