Определение от 29 апреля 2026 г. АС Республики Дагестан

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении судебного разбирательства

Дело № А15-1016/2025
30 апреля 2026 г.
г. Махачкала


Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Абдулхалимова М.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абакаровой З.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» (ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Нажстрой» (ИНН <***>) о взыскании неустойки и штрафа, и

встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Нажстрой» (ИНН <***>) к акционерному обществу «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» (ИНН <***>) о взыскании неустойки, в отсутствие лиц, участвующих в деле,

установил:

акционерное общество «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – истец, администрация) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Нажстрой» (далее - ответчик) о взыскании 50 000 руб. неустойки и 50 000 руб. штрафа за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 24.07.2023 № 5-21-2023.

14.02.2025 истец заявил ходатайство об увеличении размера иска до 45 347 259 руб. 31 коп. неустойки, которое в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом принято.

27.05.2025 судом от истца получено ходатайство об уточнении (уменьшении) исковых требований, в котором просит взыскать с ответчика 10 000 000 руб. неустойки за период с 01.10.2024 по 26.12.2024, что принято судом определением от 10.06.2025.

14.07.2025 судом от ответчика получено встречное исковое заявление ООО «Нажстрой» к АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» о взыскании неустойки в размере 100 000 руб.

11.08.2025 судом от истца получено ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просит взыскать 50 497 051 руб. 74 коп., из которых 32 067 470 руб. 94 коп. – пеня, 18 429 580 руб. 80 коп. – штраф., что принято определением суда от 30.09.2025.

Определением от 07.04.2026 судебное заседание отложено на 30.04.2026.


07.04.2026 от ответчика по первоначальному иску поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просит взыскать неустойку в размере 26 135 370 руб. 29 коп.


Принимая во внимание предусмотренное статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, суд считает возможным принять уточненные исковые требования.

При таких обстоятельствах суд считает, что ходатайство ответчика следует удовлетворить и в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложить судебное разбирательство на другой срок.

Руководствуясь статьями 49, 158, 159, 184, 185 АПК ПФ, арбитражный суд

определил:

принять уточнения исковых требований от 29.04.2026.


Отложить судебное разбирательство на 15 час. 30 мин. 02 июня 2026 г.

Судебное заседание состоится в зале судебных заседаний № 1, на 2 этаже здания Арбитражного суда Республики Дагестан, расположенного по адресу: ул. Керимова, 47, г. Махачкала, <...>.

Предложить сторонам провести сверку взаимных расчетов по спорным правоотношениям, акт об этом представить в суд, принять меры по мирному урегулированию спора, а также выполнить следующие действия:

- истцу представить: документальное обоснование использования средств, включая документы, подтверждающие поступление заемных средств и их направление на финансирования работ по договору подряда от 24.07.2023 № 5-21-2023; акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2); сведения о внесенных изменениях в проектно-изыскательские работы по объекту (оплата платежным поручением № 24317 от 08.11.2024); при наличии частичной или полной оплаты основного долга после предъявления иска в дополнительном расчете указать дату оплаты и сумму; возражения на отзыв с представлением доказательств, опровергающих доводы ответчика; иные документы, имеющие отношение к делу;

- ответчику представить: акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2); отзыв на уточнения исковых требований; сведения о том, имелись ли обстоятельства, влекущие невозможность исполнения договора подряда в установленные сроки и доказательства наличия таких обстоятельств; иные относимые и допустимые доказательства по существу спора (при наличии).

Информацию о движении рассматриваемого дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Дагестан: http:// www.mahachkala.arbitr.ru или по телефонам для справок: (8722) 69-49-64, дополнительные документы и ходатайства по делу можно представить в суд также по факсам (8722) 69-49-67, 69-49-88 и в электронном виде посредством сервиса http://my.arbitr.ru, а также в здании Арбитражного суда Республики Дагестан по адресу: ул. Керимова, д. 47, г. Махачкала, <...>.

Судья М.М. Абдулхалимов