Резолютивная часть решения от 8 сентября 2020 г. по делу № А14-3717/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

г. Воронеж Дело NА14-3717/2020 « 08 » сентября 2020 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное промышленно – строительное управление» Федеральной службы исполнения наказаний, г. Красноярск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 1819320804752001311000145/474 от 24.12.2018

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности № 128 от 03.09.2020; ФИО3, представитель по доверенности № 129 от 03.09.2020;

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности № 16 от 03.02.2020;

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное промышленно – строительное управление» Федеральной службы исполнения наказания, г. Красноярск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу управления федеральной службы исполнения наказания по Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 24 875, 97 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 1819320804752001311000145/474 от 24.12.2018 за период с 30.01.2020 по 03.08.2020

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное промышленно – строительное управление» Федеральной службы исполнения наказания, г. Красноярск (ОГРН 1025901972470, ИНН 5919420184) в доход федерального бюджета РФ 2 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Е.С. Завидовская