Резолютивная часть решения от 2 августа 2017 г. по делу № А59-2691/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-2691/2017
г. Южно-Сахалинск
02 августа 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Елецкой Д. В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Отдела по управлению муниципальной собственностью Шахтерского городского поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области (ОГРН 1076508000029, ИНН 6508002591) к обществу с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ОГРН 1073808027149, ИНН 3808169860) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту в размере 911 187 рублей 65 копеек,

в отсутствие участвующих в деле лиц,

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» в пользу Отдела по управлению муниципальной собственностью Шахтерского городского поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области 200 000 рублей неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» в федеральный бюджет 7 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья О. А. Портнова