Резолютивная часть решения от 16 ноября 2020 г. по делу № А33-27825/2020




АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, http://krasnoyarsk.arbitr.ru/


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Именем Российской Федерации

16 ноября 2020 года

Дело № А33-27825/2020

Руководствуясь статьями 15, 110, 167170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительной компании «СЭМ И К» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильная юридическая компания 221 «В» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) неустойку за период с 09.10.2019 по 17.01.2020 в размере 25 000 рублей (с учетом применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительной компании «СЭМ И К» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 3055 рублей государственной пошлины за рассмотрение иска.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

С.А. Красовская



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 221 "В" (подробнее)

Ответчики:

ООО Строительная компания "СЭМ и К" (подробнее)

Иные лица:

ГУ МВД России по КК (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ