Резолютивная часть решения от 3 июля 2017 г. по делу № А65-6853/2017

1615/2017-131952(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-6853/2017
г. Казань
04 июля 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан

в составе председательствующего судьи А.C. Сотова,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания

помощником судьи Н.Т. Богдановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

истца - общества с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг", г.Казань (ОГРН

<***>, ИНН <***>)

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания

"Оримекс Строй", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 1 687 144 рублей 81 копеек долга и 244 636 рублей неустойки, и по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Оримекс Строй"

к обществу с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг" о взыскании 1 789 454 рублей 61 копеек неустойки с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность от 24.03.2017г. от ответчика – ФИО2, доверенность от 19.05.2017г.

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания

"Оримекс Строй" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг" всего

98 587 рублей 35 копеек, из них 96 965 рублей 17 копеек задолженности и 1 622 рублей 18

копеек судебных расходов по государственной пошлине. В остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Оримекс Строй" всего 127 860 рублей 17 копеек, из них 96 965 рублей 17 копеек неустойки и 30 895 рублей судебных расходов по государственной пошлине.

В остальной части иска отказать. Произвести зачет удовлетворенных исковых требований.

В окончательном виде взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПК Дрейвинг", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Оримекс Строй", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 29 272 рублей 82 копеек.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судья А.С. Сотов