Решение от 13 мая 2024 г. по делу № А58-1228/2024

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А58-1228/2024
14 мая 2024 года
город Якутск


Резолютивная часть решения объявлена 14.05.2024 Полный текст решения изготовлен 14.05.2024

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Ивашина Д.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Адгезия" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 2 013 945,81 руб.,

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности

№ И00010577 от 15.11.2023 (паспорт, диплом); от ответчика: ФИО3 по доверенности № 21/07/23-юр от 21.06.2023 (паспорт, диплом),

У С Т А Н О В И Л:

публичное акционерное общество "Якутскэнерго" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Адгезия" (далее - ответчик) о взыскании задолженности по договору от 23.12.2022 № 1022Н0476 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 2 013 945,81 руб., из них основной долг в размере 1 751 257,23 руб., неустойка в размере 262 688,58 руб. за период с 11.12.2023 по 09.02.2024; расходов по уплате государственной пошлины в размере 33 070 руб.

Истцом в судебном заседании представлено окончательное заявление об уменьшении исковых требований, в котором он просит взыскать задолженность по договору от 23.12.2022 № 1022Н0476 об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям в размере 2 005 189,52 руб., из них основной долг в размере

1 751 257,23 руб., неустойка в размере 253 932,29 руб. за период с 16.12.2023 по 12.02.2024 2024 и далее по день фактической оплаты основного долга.

Уменьшение исковых требований принято судом согласно ст. 49 АПК РФ.

Представитель истца в судебном заседании просил иск удовлетворить полностью, указал, что ответчиком ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение, сослался на положения законодательства в сфере технологического присоединения к электрическим сетям.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

Представитель ответчика в судебном заседании указал, что ему требуется время для сверки расчетов, часть долга оплачена, в том числе по другим договором, заключенным сторонами.

Судом установлены следующие обстоятельства.

Между истцом (сетевая организация) и ответчиком (заявитель) заключен договор от 23.12.2022 № 1022Н0476 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: объект строительства Больничный комплекс с. Чурапча 2 очередь, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств

385,37 кВт, в т.ч. 1 точка: 184,92 кВт Блок Б (в т.ч. наружное освещение - 2,9 кВт, собственные нужды ДЭС - 6,2 кВт);

2 точка: 90,55 кВт Хозяйственный блок; 3 точка: 109,9 кВт; - категория надежности - III;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 (кВ);

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - отсутствует (п. 1.).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденным постановлением Правления ГКЦ РС(Я) от 25.11.2022 № 318 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго на 2023 г.» и составляет 2 918 762,04 руб., в т.ч. НДС 20 % 486 460,34 руб. по приложению № 2 (п. 10.).

Согласно пункту 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем по приложению № 3:

- 10 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Ответчик произвел оплату платежным поручением от 29.03.2023 № 618 на сумму 1 167 504,81 руб.

30.11.2023 сторонами был подписан акт об осуществлении технологического присоединения № 1022Н0476 на сумму 2 918 762,04 руб.

Полная оплата задолженности ответчиком не произведена, сумма долга составила 1 751 257,23 руб.

Истец направил ответчику претензию от 19.01.2024 № 215/469 N 215/13686 о нарушении обязательств; требования претензии ответчик не исполнил.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд пришел к следующим выводам.

Между сторонами сложились правоотношения в рамках смешанного договора, включающего в себя элементы договоров подряда и возмездного оказания услуг.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

30.11.2023 сторонами был подписан акт об осуществлении технологического присоединения № 1022Н0476 на сумму 2 918 762,04 руб.

Ответчик оплатил по договору 1 167 504,81 руб. платежным поручением № 618 от 29.03.2023.

Задолженность ответчика перед истцом по договору составила 1 751 257,23 руб.

Довод представителя ответчика в судебном заседании о том, что часть долга оплачена, в том числе по другим договором, заключенным сторонами, судом отклоняется.

Ответчиком не представлено доказательств такой оплаты; при этом согласно РПО 67700092301416 ответчик получил определение суда о принятии искового заявления к производству 27.02.2024, следовательно, имел достаточное время для подготовки отзыва на исковое заявление и представление документов, подтверждающих частичную оплату.

Представитель истца в судебном заседании указал на отсутствие сведений об оплате задолженности.

Предложение ответчика о заключении мирового соглашения представитель истца не принял, указав на отсутствие направленных ему об этом документов со стороны ответчика.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца о взыскании основного долга в размере 1 751 257,23 руб.

Истцом также заявлено уточненное требование о взыскании неустойки в размере 253 932,29 руб. за период с 16.12.2023 по 12.02.2024 и далее по день фактической оплаты основного долга.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" определено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а порядок технологического присоединения установлен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила N 861).

В пп. «в» п. 16 Правил N 861 указано, что обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Согласно пункту 17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от общего размера платы за каждый день просрочки.

Согласно пп. «г» п. 16(6) Правил N 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным, если заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Расчет неустойки судом проверен, признан неверным в связи с неправильной датой начала начисления неустойки с 11.12.2023.

Согласно п. 11 договора и графику платежей 30 % платы за технологическое присоединение (875 628,61 руб.) вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения: 10 % платы за технологическое присоединение (291 876,20 руб.) - в течение 10 дней со дня фактического присоединения.

30.11.2023 сторонами был подписан акт об осуществлении технологического присоединения № 1022Н0476 на сумму 2 918 762,04 руб. В данном акте указана дата фактического присоединения 30.11.2023.

Истец рассчитал неустойку с момента последнего дня внесения последнего платежа за технологическое присоединение (875 628,61 руб. - в течение 15 дней со дня фактического присоединения 30.11.2023), т.е. с 16.12.2023.

Ходатайство об уменьшении размера неустойки ответчиком не заявлено.

На основании изложенного суд взыскивает с ответчика неустойку в размере 253 932,29 руб. за период с 16.12.2023 по 12.02.2024 и далее по день фактической оплаты основного долга.

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 33 070 руб.

С учетом уменьшение размера исковых требований размер государственной пошлины по настоящему делу составил 33 026 руб.

На основании изложенного истцу подлежит возвращению государственная пошлина в размере 44 руб., с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 33 026 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 150, 159, 167 - 170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Адгезия" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору от 23.12.2022 № 1022Н0476 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 2 005 189,52 руб., из них основной долг в размере

1 751 257,23 руб., неустойка в размере 253 932,29 руб. за период с 16.12.2023 по 12.02.2024 и далее по день фактической оплаты основного долга; расходы по уплате государственной пошлины в размере 33 026 руб.

Возвратить публичному акционерному обществу «Якутскэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 44 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть

подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно - телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда - http://4aas.arbitr.ru.

Судья Д.И. Ивашин