Резолютивная часть решения от 19 декабря 2018 г. по делу № А65-32876/2018

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



2064/2018-293724(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


г.Казань Дело NА65-32876/2018

19 декабря 2018 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Камалетдинова М.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АК ТАШ", Республика Татарстан, г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) (далее по тексту истец) к обществу с ограниченной ответственностью "АВИКОН", Республика Татарстан, г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) (далее по тексту ответчик) о взыскании:

- 1 281 104 рубля 10 копеек неустойки за период с 01.06.2018г. по 20.08.2018г. в соответствии с пунктом 11.1. договора № 15-18-С(СМК) от 24.01.2018г.;

- 12 811 041 рубль неустойки за период с 01.06.2018г. по 20.08.2018г. в соответствии с пунктом 11.3. договора № 15-18-С(СМК) от 24.01.2018г.;

- 93 461 рубль расходов по уплате государственной пошлины; с участием:

истца – представители ФИО2, ФИО3, ФИО4 по доверенностям (копии в деле);

ответчика – представители ФИО5, ФИО6 по доверенностям (копии в деле);

третьего лица (НО "ГЖФ") – представитель ФИО7 по доверенности;

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:


Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АВИКОН", Республика Татарстан, г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АК ТАШ", Республика Татарстан, г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 800 000 рублей неустойки за период с 01.06.2018г. по 20.08.2018г., 93 461 рубль расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья М.М. Камалетдинов

- код доступа



Суд:

АС Республики Татарстан (подробнее)

Истцы:

ООО "Строительно-монтажная компания "Ак Таш", г.Казань (подробнее)

Ответчики:

ООО "Авикон", г.Казань (подробнее)

Судьи дела:

Камалетдинов М.М. (судья) (подробнее)