Резолютивная часть решения от 6 сентября 2022 г. по делу № А41-34631/2022Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 62_12816743 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-34631/22 06 сентября 2022 года г. Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску АО "ЖИЛСЕРВИС" к ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ" о взыскании 1 053 881 руб. 07 коп. При участии в судебном заседании – представителей сторон, согласно протоколу Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ" в пользу АО "ЖИЛСЕРВИС" 532 393 руб. 07 коп. – неустойки (пени) по договору подряда № 117/З/2019 от 26.04.2019 г., 356 288 руб. 00 коп. – неустойки (пени) по договору подряда № 122/З/2019 от 20.05.2019 г., 165 200 руб. 00 коп. – неустойки (пени) по договору подряда № 123/З/2019 от 20.05.2019 г., а также 23 539 руб. – расходов по государственной пошлине. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Судья Т.В. Сороченкова Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "ЖИЛСЕРВИС" (подробнее)Ответчики:ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ" (подробнее)Судьи дела:Сороченкова Т.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
