Резолютивная часть решения от 25 сентября 2023 г. по делу № А50-22756/2022Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 100547_4524602 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ город Пермь 25.09.2023 года Дело № А50-22756/22 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО1 ¸ рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии дополнительного решения по делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>) к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору строительного подряда, по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>) о взыскании задолженности, неустойки по договору подряда Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН 5902809279) судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 106 913 руб. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № 635 от 01.11.2022 в сумме 21 368 руб. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № 1024 от 09.09.2022 в сумме 21048 руб. Дополнительное решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья О.Н. Маркеева Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:Ответчики:ООО "ОРСО КОНСТРАКШН" (подробнее)ООО "Сатурн-Р" (подробнее) Судьи дела:Маркеева О.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Постановление от 27 марта 2024 г. по делу № А50-22756/2022 Резолютивная часть решения от 25 сентября 2023 г. по делу № А50-22756/2022 Дополнительное решение от 26 сентября 2023 г. по делу № А50-22756/2022 Решение от 18 августа 2023 г. по делу № А50-22756/2022 Резолютивная часть решения от 11 августа 2023 г. по делу № А50-22756/2022 |
