Резолютивная часть решения от 2 марта 2025 г. по делу № А74-255/2025Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) г. Абакан 03 марта 2025 года Дело. № А74-255/2025 Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Н.В. Кузнецовой рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) к муниципальному казенному учреждению «Отдел капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 335 439 руб. 01 коп. неустойки за общий период c 22.06.2024 по 05.09.2024, исчисленной за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 15.04.2024 № 0380300008324000009/8МК/24 Руководствуясь статьями, 106, 110, 170-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Удовлетворить исковые требования: взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 335 439 руб. 01 коп. неустойки. за общий период c 22.06.2024 по 05.09.2024, исчисленной за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 15.04.2024 № 0380300008324000009/8МК/24, а также 21 772 руб. расходов по оплате государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 20.01.2025 № 5. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. Судья П.В. Лобынцев Суд:АС Республики Хакасия (подробнее)Ответчики:Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального строительства" (подробнее)Судьи дела:Лобынцев П.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
