Резолютивная часть решения от 28 января 2020 г. по делу № А40-262538/2019Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 126_24629628 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации Дело № А40-262538/2019-126-2037 г. Москва 28 января 2020 года Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. протокол судебного заседания вел помощник судьи Самарцева Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАСТ ГРУПП" (115054, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ Б., ДОМ 15, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 1 ПОМ II ОФИС 3Х, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2016, ИНН: <***>) к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОФОРМ" (123290, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ 3-Я, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС № 407, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.02.2016, ИНН: <***>) о взыскании 1 703 387 руб. 97 коп. по встречному иску ООО "ТЕРМОФОРМ" к ООО "ГРАСТ ГРУПП» о взыскании неотработанного авансового платежа по договору субподряда № 262-ТС от 12.11.2018 в размере 1 554 386, 32 руб., неотработанного авансового платежа по договору субподряда № 265-ТС от 22.11.2018 в размере 6 831 184, 76 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ на основании п. 8.3 договоров субподряда № 262-ТС от 12.11.2018, № 265-ТС от 22.11.2018 в размере 8 417 674, 22 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 26 879, 78 руб., о взыскании штрафа на основании п. 8.8 договоров субподряда № 262-ТС от 12.11.2018, № 265-ТС от 12.11.2018. в судебное заседание явились: от истца: ФИО1 доверенность от 27.09.2019, ФИО2, доверенность от 09.01.2010 от ответчика: ФИО3 доверенность от 31.07.2019, ФИО4 доверенность от 31.07.2019 В удовлетворении первоначального и встречного исков отказать. Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОФОРМ" с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы 190 000 руб., перечисленных платежными поручениями от 02.12.2019 № 2145, от 14.01.2010 № 24 в счет оплаты судебной экспертизы. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: М.С. Новиков Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ГРАСТ ГРУПП" (подробнее)Ответчики:ООО "ТЕРМОФОРМ" (подробнее)Судьи дела:Новиков М.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
