Резолютивная часть решения от 28 июня 2025 г. по делу № А33-12194/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, <...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/



РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Именем Российской Федерации


29 июня 2025 года


Дело № А33-12194/2025


Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства отказать.


В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) о снижении предъявленной ко взысканию законной неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.


Исковые требования удовлетворить.


Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.09.2024           № 20.2400.9901.24, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя «Антенно-мачтового сооружения связи», расположенного (который будет располагаться) по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Базайская, 242, в границах кадастрового квартала 24:50:0700425, в точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.

Линия (0,4)               Проектируемая

Линия (0,4)               ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП №9102 Базаиха

ТП                            ТП9102

Линия (3/6/10)          ВЛ 6 кВ ОТТП987 - ТП991(ф.7-22 о76-о94)

ПС                            ПС 110 кВ Медпрепараты № 7

Основной источник питания: ПС 110 кВ Медпрепараты № 7.

Резервный источник питания: отсутствует,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует; включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000624249:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП 0,4 кВ;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05,2012 № 442).


Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) 31 406,46 руб. неустойки по договору от 13.09.2024                          № 20.2400.9901.24 за период с 15.03.2025 по 23.04.2025, а также неустойку с 24.04.2025 по день фактического исполнения обязательства из расчёта 785,16 руб. (0,25 % от размера платы 314 065,64 руб.) за каждый день просрочки и 60 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.


Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.


В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) судебную неустойку в размере 5 496,15 руб. (1,75 % от размера платы 314 065,64 руб.) за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения суда.


В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.


Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдаётся только по заявлению взыскателя.


Судья

ФИО1