СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 февраля 2021 г. по делу № А83-12257/2020

Арбитражный суд Республики Крым (АС Республики Крым) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1154_1240602

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А83-12257/2020
15 февраля 2021 года
город Симферополь

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Монолит-Бетон» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Государственному казенному учреждению Республики Крым «Главное Управление капитального строительства Республики Крым» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

- Счетной палаты Республики Крым, - Службы капитального строительства Республики Крым о снижении неустойки

в отсутствие лиц, участвующих в деле.

руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Монолит-Бетон» удовлетворить в полном объеме.

Снизить размер неустойки, а именно: пеню в размере 871 016, 48 руб. и штраф в размере 3 337 300, 00 руб., выставленную Государственным заказчиком - Государственным казенным учреждением Республики Крым «Главное Управление капитального строительства Республики Крым» Подрядчику - Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит- Бетон» по Государственному контракту от 02.02.2018 № 0175200002317000365_315134 до 100 000,00 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья М.Е. Можарова