Резолютивная часть решения от 12 мая 2017 г. по делу № А62-8334/2016

100132_442499

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 12.05.2017 Дело № А62-8334/2016

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Ткаченко В. А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 г. Вязьмы Смоленской области (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-Строительная Компания ТермоГрупп" (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 представитель, доверенность № 1 от 13.01.2017,

ФИО3, представитель по доверенности. После перерыва не явились. Заявление о рассмотрении без участия представителей.

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности № б/ н от 30.03.2017г.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово- Строительная Компания ТермоГрупп" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 г. Вязьмы Смоленской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) 105 780,87 руб.

неустойки

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово- Строительная Компания ТермоГрупп" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 4 173 рублей государственной пошлины.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья В.А.Ткаченко