Резолютивная часть решения от 17 октября 2024 г. по делу № А45-24620/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-24620/2024
г. Новосибирск
17 октября 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трубицыным Д.В., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства»

(ИНН 5406509800), г. Новосибирск,

к: 1) обществу с ограниченной ответственностью проектная мастерская «Алтай» (ИНН 2223964355), г. Барнаул; 2) ассоциации саморегулируемой организации «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» Ассоциация саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» (ОГРН 1087800004192), г. Санкт-Петербург, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета иска, - общество с ограниченной ответственностью СК «АСК» (ОГРН 1155476026111),

о взыскании неустойки по государственному контракту от 12.10.2021 в размере 2 073 259 рублей 52 копейки,

по встречному иску о взыскании стоимости фактически произведенных работ и затрат в размере 6 770 137 рублей 95 копеек,

при участии в судебном заседании представителей: истца – Аринова Н.Ю., доверенность от 07.06.2024, паспорт, диплом;

ответчика – 1) Лаптева М.Г., доверенность от 14.02.2024, паспорт, диплом, 2) не явился, извещен надлежащим образом,

третье лицо - не явился, извещен надлежащим образом,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектная мастерская «Алтай», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с ассоциации саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» в пользу государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» неустойку в размере 2 073 259 рублей 52 копейки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектная мастерская «Алтай», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с ассоциации саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 33 366 рубля.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины по встречному иску отнести на ответчика.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк