Резолютивная часть решения от 3 марта 2017 г. по делу № А40-191964/2016

3_15436253

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-191964/2016-3-1253
г. Москва
03 марта 2017 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Картавой О.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чекнизовым Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

истца Министерства обороны Российской Федерации (119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261, дата регистрации 11.11.1998г.)

к ответчику Федеральному государственному унитарному предприятию

«Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве Специального строительства»

(117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5А, ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473, дата регистрации 23.04.2003 г.)

третьи лица: Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ», ФГУП «ЦПО при Спецстрое России»

о взыскании неустойки в размере 9 040 771 руб. 63 коп.

при участии: согласно протоколу

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве Специального строительства» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 490 645,41 руб. (Четыреста девяносто тысяч шестьсот сорок пять рублей 41 копейка ).

В остальной части требований отказать.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве Специального строительства» в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 68 204 руб. 68 204,00 рубля (Шестьдесят восемь тысяч двести четыре рубля 00 копеек ).

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Картавая О.Н.