Резолютивная часть решения от 29 ноября 2017 г. по делу № А59-548/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-548/2016
г. Южно-Сахалинск
29 ноября 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 8 317 426 рублей 14 копеек задолженности по муниципальному контракту от 08.05.2013,

встречному иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» к общества с ограниченной ответственностью «Илада» о взыскании 1 716 911, 48 рублей неустойки,

третье лицо – Финансовое управление МО ГО «Охинский», при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 17.11.2017 года,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 02.10.2017 года,

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ООО «Илада» удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Илада» 399 288 (триста девяносто девять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей задолженности и 3 100 рублей 76 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 402 388 (четыреста две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 76 копеек.

В остальной части в удовлетворении иска ООО «Илада» отказать.

Встречный иск муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Илада» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» 1 716 911 (один миллион семьсот шестнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 48 копеек неустойки, 266 560 рублей судебных расходов по оплате экспертизы, а всего 1 983 471 (один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 48 копеек.

Произвести зачет удовлетворенных первоначальных и встречных требований, в результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Илада» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» 1 581 082 (один миллион пятьсот восемьдесят одну тысячу восемьдесят два) рубля 72 копейки.

Взыскать с ООО «Илада в федеральный бюджет 30 169 рублей государственной пошлины по встречному иску.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья О. А. Портнова