Решение от 2 февраля 2018 г. по делу № А51-26862/2017

782/2018-12801(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А51-26862/2017
г. Владивосток
02 февраля 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2018 года. Полный текст решения изготовлен 02 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Бурова А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК ГРУП" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 531 833,86 руб. при участии в заседании: от истца – ФИО2 (паспорт, доверенность)

от ответчика – ФИО3 (паспорт, доверенность), ФИО4 (паспорт, доверенность)

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК ГРУП" обратился с заявлением к Департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края о взыскании 1 531 833,86 руб.

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу № А51-26862/2017 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:

Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных услуг (ЕСИА).

Истец поддержал ходатайство об уточнении заявленных требований с учетом отзыва ответчика.

Ответчик настаивал на применении ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующую на дату принятия судебного акта.

Суд в порядке ст.49 АПК РФ принял уточнения истца. Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между Департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (далее именуется - Заказчик, департамент) и ООО «ТСК ГРУП» (далее именуется - Подрядчик, общество) по итогам проведенного запроса предложений (изв. № 0120200004215000067) заключен государственный контракт от 25.11.2015 № 44-25-ГК/ЗП «На выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в собственности Приморского края, расположенного по адресу: <...>. с целью размещения судебных участков мировых судей судебного района г. Уссурийска и Уссурийского судебного района в соответствии с техническим заданием» (далее именуется - Контракт).

Решением Арбитражного суда Приморского края от 13.09.2017 но делу № A51- 7215/2017 подтверждается выполнение работ по контракту в установленный срок и в полном объеме. Указанным решением с Департамента в пользу ООО «ТСК ГРУП» взыскано 18 578 943 рубля 14 копеек основного долга.

Истец 13.10.2017 в адрес ответчика направлял претензию о выплате неустойки в сумме 1 531 833 рубля 86 копеек.

Отсутствие выплаты неустойки послужило основанием для обращения с настоящим исковым заявлением.

Заслушав мнения стороны, изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме на основании следующего.

Отношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде (далее - ГК РФ), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имушество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в

совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить но заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд па выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров (пункт 2 статьи 702 ГК РФ).

Как установлено в пункте 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются па основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В пункте 6.2. контракта Стороны согласовали оплату выполненных работ Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами документов приемки-сдачи работ, за каждый год. Оплату выполненных работ за 2015 год не позднее 31 декабря соответствующего года, за 2016 год не позднее 25 декабря 2016 года.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 13.09.2017 но делу № A51- 7215/2017 подтверждается выполнение работ по контракту в установленный срок и в

полном объеме. Указанным решением с Департамента в пользу ООО «ТСК ГРУП» взыскано 18 463 625 рубля 14 копеек основного долга.

Пунктом 14.1. госконтракта установлен срок его действия - с момента заключения и до 25.12.2016, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

Пунктом 6.5. госконтракта определен порядок расчетов, в силу которого департамент производит расчет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания сторонами документов приемки - сдачи работ, за каждый год. Оплату выполненных работ за 2016 год заказчик производит не позднее 25 декабря 2016 года.

Вместе с тем, акт о приемки выполненных работ за 2016 год был подписан сторонами 29 декабря 2016 года (данное обстоятельство установлено судебным решением Арбитражного суда Приморского края по делу А51-7215/2017), т.е. за пределами срока оплаты, оговоренного госконтрактом.

Таким образом, в 2016 году департамент не имел оснований оплатить выполненные работы 25 декабря 2016 года.

Учитывая, что акт приемки выполненных работ подписан сторонами 29.12.2016г., следовательно, оплату выполненных работ департамент должен был осуществить в срок по 09 января 2017 года (включительно), с учетом переноса срока оплаты 08 января 2017 года (выходной день) на ближайший рабочий день в соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, первым днём просрочки является 10 января 2017 года (ст. 191 Гражданского кодекса РФ).

Оплата работ по госконтракту в полном размере была осуществлена департаментом 27 декабря 2017 года (оплата долга по решению суда на основании платежного поручения № 396887 от 27.12.2017 года).

Следовательно, период просрочки с 10.01.2017 года и по 27.12.2017 года составляет 352 календарных дня.

В соответствии с пунктом 11.11 госконтракта, а также ч. 5 и 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063, в случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательств, предусмотренных госконтрактом, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Размер ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату рассмотрения составляет - 7,75%.

Таким образом, размер неустойки составляет 1 678 958,98 руб. (7,75%*1/300*18463625,14 руб. *352 календарных дня). Судом расчет проверен и признан верным.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения Департаментом своих обязательств по своевременному и в полном объеме перечислению денежных средств по контракту установлен решением Арбитражного суда Приморского края от 13.09.2017 по делу № А51-7215/2017, а также в отсутствие доказательств своевременного перечисления денежных средств и компенсации неустойки, суд считает исковые требования обоснованными, в связи с чем, считает необходимым взыскать с ответчика 1 678 958,98 руб. санкций в пользу истца.

Расходы на оплату государственной пошлины на основании ст.110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца уплаченной части, в связи с увеличением исковых требований, государственная пошлина в размере 210 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК ГРУП" 1708748,98 рублей составляющих 1678958,98 рублей санкций и 29790,00 рублей государственной пошлины.

Выдать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК ГРУП" справку на возврат государственной пошлины в сумме 210 рублей уплаченной по платежному поручению от 25.10.2017 № 318 на сумму 30000 рублей.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со

дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья Буров А.В.