Резолютивная часть решения от 30 января 2017 г. по делу № А40-41249/2016Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900108963_15139876 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Дело № А40-41249/16-8-353 30 января 2017 г. г. Москва Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи Чернухина В.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев дело по иску Министерства обороны Российской Федерации (119160, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 11.11.1998г.) к ответчику Акционерному обществу "31 Государственый проектный институт специального строительства" (119121, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 05.08.2009 г.) третье лицо - Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (119160, Москва, ФИО2 переулок, д. 8, корп. 3) о взыскании неустойки в размере 16 494 476 руб. 33 коп. при участии: от истца – ФИО3, дов. от 20.10.2015 г. от ответчика – ФИО4, дов. от 09.02.2015 г. от третьего лица – не явился, извещен Взыскать с Акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 825 620 руб. В остальной части иска отказать. Взыскать с Акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 279 руб. 35 коп. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья В.А. Чернухин Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ (подробнее)Ответчики:ОАО 31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (подробнее)Судьи дела:Чернухин В.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |