Резолютивная часть решения от 25 июня 2024 г. по делу № А41-24681/2024

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-24681/24
26 июня 2024 года
г.Москва



Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о внесении изменений в государственный контракт,

при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить.

Внести изменения в государственный контракт от 10.07.2018 № Ф. 2018.322600 следующие изменения.

Пункт 3.3 Контракта изложить в следующей редакции:

«3.3 Окончание выполнения работ: 78 (семьдесят восемь) месяцев с даты начала выполнения работ в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).».

Пункт 18.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«18.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 01 марта 2025 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств».

Приложение № 2 «График производства работ» к Контракту изложить в новой редакции в части продления сроков следующих видов работ:

В графическую часть Приложения № 1 «Календарный график производства работ» к Контракту внести следующие изменения сроков выполнения отдельных видов работ:

Работы по комплексному озеленению (п.5 Графика) - срок выполнения с 50 месяца по 64 календарный месяц дополнить сроком с 75 месяца по 76 календарный месяц включительно;

Работы по переустройству охранной зоны участка периметра ЛИИ им. Громова (п. 7 Графика) - срок выполнения с 33 по 77 календарный месяц включительно;

Работы по переустройству водопровода (п. 9 Графика) - срок выполнения с 14 месяца по 73 календарный месяц включительно;

Работы по наружным сетям канализации (п.10 Графика) - срок выполнения с 13 месяцев по 73 календарный месяц включительно;

Работы по наружным сетям дождевой канализации (п. 11 Графика) - срок выполнения с 13 месяцев по 73 календарный месяц включительно;

Работы по Локальным очистным сооружениям (п.12 Графика) - срок выполнения с 59 месяца по 74 календарный месяц включительно;

Работы по сетям связи (п.13 Графика) - срок выполнения с 7 месяца по 50 месяц и с 61 месяца по 62 месяц, дополнить сроком с 73 месяца по 77 календарный месяц включительно;

Работы по АСУД (п. 14 Графика) - срок выполнения с 31 месяца по 74 календарный месяц включительно;

Работы по СЖОТ (п. 17 Графика) - срок выполнения с 52 месяца по 78 календарный месяц включительно;

Работы по установке шумозащитных экранов (п. 18 Графика) - срок выполнения с 26 месяца по 73 календарный месяц включительно;

Работы по строительству автомобильной дороги (п.19 Графика) - срок выполнения с 15 месяца по 75 календарный месяц включительно;

Работы по строительству пешеходного перехода ПКО+52,95 (п. 20 Графика) - срок выполнения с 14 месяца по 36 календарный месяц дополнить сроком выполнения с 62 месяца по 74 календарный месяц включительно;

Работы по строительству пешеходного перехода ПК6+66,4 (п. 21 Графика) - срок выполнения с 15 месяца по 51 календарный месяц дополнить сроком с 62 месяца по 74 календарный месяц включительно;

Работы по строительству пешеходного перехода ПК9+53,48 (п. 22 Графика) - срок выполнения с 15 месяца по 51 календарный месяц дополнить сроком с 62-месяца по 74 календарный месяц включительно;

Работы по строительству пешеходного перехода ПК16+27,8 (п. 23 Графика) - срок выполнения с 15 месяца по 53 календарный месяц дополнить сроком с 62 месяца по 76 календарный месяц включительно;

Работы по строительству пешеходного перехода ПК24+76,28 (П. 24 Графика) - срок выполнения с 16 месяца по 53 календарный месяц дополнить сроком с 61 месяца по 73 календарный месяц включительно;

Работы по благоустройству территории (п. 25 Графика) - срок выполнения с 51 месяца по 64 календарный месяц дополнить сроком с 72 месяца по 76 календарный месяц включительно;

Пусконаладочные работы (п. 26 Графика) - срок выполнения 65 месяц дополнить сроком с 71-месяца по 78 календарный месяц включительно.

Взыскать с Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства» в пользу АО «Стройтрансгаз» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000,00 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова



Суд:

АС Московской области (подробнее)

Истцы:

ЗАО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ (подробнее)
ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" (подробнее)

Ответчики:

ЗАО ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (подробнее)

Судьи дела:

Морозова Е.А. (судья) (подробнее)