Резолютивная часть решения от 9 августа 2017 г. по делу № А41-55360/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 9_6125919 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-55360/2017 г. Москва 09 августа 2017 года Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-55360/2017 по иску Федерального государственного казенного учреждения «4 центр заказчика- застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г. Балашиха)» (ИНН5001077157, ОГРН <***>, 143915 <...> в/ч 3111, корпус 131) к Обществу с ограниченной ответственностью «ТН групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 107497 <...>, этаж 3 пом.IV комн.13) о взыскании 10484757 руб. 57 коп. аванса по Государственному контракту № 444 от 05.08.2013 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Гарнизонный дом офицеров войсковой части 3111», 11188543 руб. 80 коп. неустойки, 108581 руб. 76 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТН групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 107497 <...>, этаж 3 пом.IV комн.13) в пользу Федерального государственного казенного учреждения «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г. Балашиха)» (ИНН5001077157, ОГРН <***>, 143915 <...> в/ч 3111, корпус 131) 21781883 (двадцать один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) руб. 13 коп. задолженности, из них: 10484757 руб. 57 коп. аванса по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Гарнизонный дом офицеров войсковой части 3111» № 444 от 05.08.2013, 11188543 руб. 80 коп. неустойки, 108581 руб. 76 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТН групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 107497 <...>, этаж 3 пом.IV комн.13) в доход федерального бюджета 131909 (сто тридцать одна тысяча девятьсот девять) руб. 00 коп. государственной Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "4 ЦЕНТР ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6897, Г.БАЛАШИХА)" (подробнее)Ответчики:ООО "ТН ГРУПП" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее) |
