Резолютивная часть решения от 27 июля 2020 г. по делу № А71-897/2020

1322_1095834

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А71-897/2020
г. Ижевск
27 июля 2020 года
Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Березиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ситидомстрой» (ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 31, офис 10, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к Администрации муниципального образования «Селтинский район» (ул. Юбилейная, д. 3, с. Селты, Удмуртская Республика, 427270, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 6 954 рублей 79 копеек неустойки, 15 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

взыскать с Администрации муниципального образования «Селтинский район» (ул. Юбилейная, д. 3, с. Селты, Удмуртская Республика, 427270, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ситидомстрой» (ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 31, офис 10, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 6 954 рубля 79 копеек неустойки, 15 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя, а также 2000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ситидомстрой» (ИНН <***>) из федерального бюджета 9741 рубль государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 27.01.2020 № 43179218.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение

месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья А.Н. Березина