Резолютивная часть решения от 26 марта 2018 г. по делу № А14-17394/2017Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Воронеж Дело № А14-17394/2017 « 26 » марта 2018 г. Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н., при ведении протокола помощником судьи Луценковой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Мирский групп», г.Воронеж, ОГРН <***>, ИНН <***>, к акционерному обществу «Дорожно-строительная компания «Автобан», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>, о взыскании 1913002 руб. 08 коп. неустойки, при участии в заседании: от истца – ФИО1, представитель, по доверенности № б/н от 27.11.2017, ФИО2, представитель, по доверенности № б/н от 27.11.2017, ответчик – не явился, надлежаще извещен, Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд Взыскать с акционерного общества «Дорожно-строительная компания «Автобан» (г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мирский групп» (г.Воронеж, ОГРН <***>, ИНН <***>) 1901009 руб., в том числе 1870278 руб. 62 коп. неустойки, 30730 руб. 38 коп. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Взыскать с акционерного общества «Дорожно-строительная компания «Автобан» (г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 682 руб. 05 коп. государственной пошлины. На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области. Судья Е.Н. Баркова Суд:АС Воронежской области (подробнее)Истцы:ООО "Мирский групп" (подробнее)Ответчики:АО "ДСК "Автобан" (подробнее)Судьи дела:Баркова Е.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |