Резолютивная часть решения от 17 мая 2023 г. по делу № А63-4554/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А63-4554/2023
г. Ставрополь
17 мая 2023 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А.,

рассмотрел в порядке упрощенного производства исковое заявление

управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Каркасмонолит», г. Нефтекумск, ОГРН <***>,

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту в размере 13 375,08 руб.,

без вызова сторон.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Каркасмонолит», г. Нефтекумск, ОГРН <***>, в пользу управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН <***>, неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальному контракту от 23.11.2021 № 01216000094210002220001 за период с 13.12.2021 по 21.03.2022 в размере 13 375, 08 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Каркасмонолит», г. Нефтекумск, ОГРН <***>, государственную пошлину в размере 2000 руб. в доход федерального бюджета.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Судья А.А. Ващенко