СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 июня 2023 г. по делу № А39-11712/2022

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

15/2023-23439(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-11712/2022
город Саранск
08 июня 2023 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности в размере 8 830 250 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 299 163 руб. 17 коп. и судебных расходов

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ"

к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП"

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 28 298 202 руб. 45 коп., неустойки за нарушение сроков устранения недостатков работ в размере 3 773 172 руб., штрафа в размере 10 000 руб. и судебных расходов,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация",

при участии:

от ООО "СТРОЙГРУПП": ФИО2 – генерального директора, ФИО3 – представителя по доверенности № 02/23от 09.02.2023,

от ООО "ПСК "СТРОЙГАРАНТ": ФИО4 – представителя по доверенности от 23.01.2023,

от третьего лица: представитель не явился,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной

ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 8 830 250 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 299 163 руб. 17 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 68 647 руб.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 41 210 руб., оплаченную по платежному поручению № 4 от 10.01.2023.

2. Встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 2 507 474 руб. 04 коп., штраф в сумме 10 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 14 673 руб.

В остальной части встречного иска отказать.

3. С учетом произведенного зачета по первоначальному и встречному искам взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежную сумму 6 665 913 руб. 13 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 41 210 руб., оплаченную по платежному поручению № 4 от 10.01.2023.

4.Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 8:43:00

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна