Резолютивная часть решения от 29 мая 2023 г. по делу № А41-86/2023Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 73_13997804 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-86/23 29 мая 2023 года г. Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО СК ГЕРМЕС (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО ИНПРОФСТРОЙ (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неотработанного аванса и неустойки, при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 29.05.2023. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО ИНПРОФСТРОЙ (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО СК ГЕРМЕС (ИНН <***>, ОГРН <***>)неотработанный аванс по договору подряда № 18032022/ГБ от 18.03.2022 в размере 3 390 163,11 руб., неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда № 18032022/ГБ от 18.03.2022 в размере 339 016, 31 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.102022 по 01.12.2022 в размере 36 920, 27 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 40 613, 17 руб. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО СК ГЕРМЕС (подробнее)Ответчики:ООО ИнПрофСтрой (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
