Решение от 17 июля 2020 г. по делу № А43-12165/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Резолютивная часть

Дело №А43-12165/2020

г.Нижний Новгород 17 июля 2020 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-414),

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Эталон» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройком» (ОГРН <***>, ИНН <***>

о взыскании 24 456 руб. 37 коп.,

без вызова сторон,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Эталон» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройком» о взыскании 24 456 руб. 37 коп. неустойки по договору от 10.07.2018 №Н18-07101 за период с 29.08.2018 по 11.07.2019.

Истцом также заявлено ходатайство о компенсации судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде, в сумме 10 000 руб. – расходы на оплату услуг представителя, в обоснование которых истцом представлены: договор оказания юридических услуг от 01.12.2019, заключенный с ИП ФИО1; расходный кассовый ордер от 01.12.2019 №98.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстройком» (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 06.02.2015 Инспекцией ФНС России по Московскому району г.Н.Новгорода; <...>, пом.П1) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Эталон» (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 05.09.2017 Инспекцией ФНС России по Канавинскому району г.Н.Новгорода; <...>, пом.П4) 24 456 руб. 37 коп. неустойки, 2 000 руб. государственной пошлины, 10 000 руб. судебных издержек.

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд Нижегородской области в течение 5 дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения оно вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы настоящее решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в законную силу по заявлению взыскателя. Исполнительный лист до истечения срока на обжалование настоящего решения в апелляционном порядке выдать по заявлению взыскателя.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий 15 дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме. Настоящее решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в том же порядке и только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Судья Е.В.Белянина