Решение от 28 января 2018 г. по делу № А75-18462/2017

Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А75-18462/2017
29 января 2018 г.
г. Ханты-Мансийск


Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 29 января 2018 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Щепелина Ю.П., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению по исковому общества с ограниченной ответственностью "КВС ИНТЕРНЭШНЛ" (ОГРН: <***>, место нахождения: 115191, <...>) к открытому акционерному обществу "ВАРЬЕГАННЕФТЬ" (ОГРН: <***>, место нахождения: 628463, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный) о взыскании 43 740 343 рублей,

при участии представителей сторон:

от истца - ФИО2 по доверенности от 16.10.2017 (до перерыва), ФИО3 по доверенности от 30.11.2016 (после перерыва),

от ответчика - ФИО4 по доверенности от 12.01.2017 № 252/17/3 (до перерыва),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "КВС ИНТЕРНЭШНЛ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к открытому акционерному обществу "ВАРЬЕГАННЕФТЬ" (далее – ответчик) о взыскании 285 575 040 рублей 04 копеек. С учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшения размера исковых требований истец просил взыскать договорную неустойку (пеню) в размере 43 740 343 рублей, исчисленную за период с 27.10.2016 по 11.12.2017. В качестве основания для удовлетворения заявленных требований истец ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору на проведение работ по стимуляции пласта методом гидравлического разрыва от 23.03.2016 № 0079/16 (далее - договор).

Изучив материалы дела и доводы сторон, суд установил нижеследующее.

23 марта 2016 года между истцом (подрядчик по ГРП) и ответчиком (заказчик) заключен договор № 0079/16 на проведение работ по стимуляции пласта методом гидравлического разрыва.

В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик выполняет работы по стимуляции пласта методом гидравлического разрыва (далее - ГРП) и закачке химических реагентов для объектов заказчика в сроки согласно утвержденных ежемесячных «План - графиков ГРП» (по форме приложение № 7 к договору). Непосредственный перечень скважин, подлежащих ГРП, определяется сторонами в ежемесячных «Планах — графиках ГРП», подлежащих утверждению обеими сторонами.

Период выполнения работ был определен сторонами с 01 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года. Дополнительным соглашением № 2 к договору ГРП срок выполнения работ был продлен по 31 декабря 2017 года (пункт 1.2 договора).

Стоимость работ и порядок расчетов определен в разделе 4 договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств (пункт 11.1 договора).

Рассматриваемые отношения сторон регламентируются соответствующими нормами раздела III и главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Стоимость ГРП в зависимости от объема закачанного проппанта и выбора системы рабочей жидкости рассчитывается по расценкам согласованным в приложении № 1 к договору.

Оплата работ осуществляется ответчиком на основании подписанного сторонами выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет истца в следующем порядке (пункт 4.6 договора):

- истец ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет ответчику акт о приёмке выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору), Справку о стоимости выполненных работ и затрат и счет-фактуру, которые ответчик рассматривает в течение 6 (Шести) рабочих дней, подписывает и при отсутствии замечаний направляет в адрес истца с сопроводительным письмом. При наличии замечаний ответчик в письменной форме направляет их в адрес истца с указанием срока устранения. Обязательным основанием для рассмотрения и подписания выполненного объема работ и затрат является двусторонне подписанный Полевой отчет о проведении ГРП (пункт 4.6.1 договора ГРП).

- ответчик не ранее 75 (Семидесяти пяти) и не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления истцом счета-фактуры, Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат обязан перечислить, при условии отсутствия замечаний, денежные средства на расчетный счет Истца (пункт 4.6.2 Договора).

- для скважин, вышедших из бурения, на которых производится ГРП (из фонда введенных из бурения скважин) в порядке оплаты вместо формы Приложения № б оформляются КС-2, КС-3 (по форме Приложения № 6.1.) (пункт 4.7 Договора).

В процессе исполнения договора истец выполнил работы по ГРП на общую сумму 963 146 911 рублей 81 копейку, подтверждается подписанными ответчиком актами сдачи-приемки работ, актами по форме КС-2, КС-3:

1. акт от 29.07.2016 на сумму 11 482 924 рубля 78 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

2. акт от 29.07.2016 на сумму 6 977 173 рубля 44 копейки (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

3. акт от 29.07.2016 на сумму 6 660 847 рублей 47 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

4. акт от 29.07.2016 на сумму 6 230 598 рублей 92 копейки (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

5. акт от 29.07.2016 на сумму 5 992 826 рублей 89 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

6. акт от 29.07.2016 на сумму 5 991 532 рублей 77 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

7. акт от 29.07.2016 на сумму 8 431 308 рублей 78 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

8. акт от 29.07.2016 на сумму 8 144 397 рублей 42 копейки (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

9. акт от 29.07.2016 на сумму 6 005 572 рублей 68 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

10. акт от 29.07.2016 на сумму 6 005 572 рублей 68 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

11. акт от 29.07.2016 на сумму 6 267 426 рублей 15 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

12. акт от 29.07.2016 на сумму 6 002 337 рублей 35 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

13. акт от 29.07.2016 на сумму 5 993 681 рублей 50 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

14. акт от 29.07.2016 на сумму 6 793 676 рублей 98 копеек (оплата по 27.10.2016, оплачен 28.11.2016)

15. акт от 23.08.2016 на сумму 809 952 рублей (оплата по 21.11.2016, оплачен 26.12.2016)

16. акт от 26.08.2016 на сумму 2 664 618 рублей 53 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 26.12.2016)

17. акт от 26.08.2016 на сумму 8 160 010 рублей 45 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 27.12.2016)

18. акт от 26.08.2016 на сумму 6 054 869 рублей 01 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 27.12.2016)

19. акт от 26.08.2016 на сумму 6 794 105 рублей 71 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 27.12.2016)

20. акт от 26.08.2016 на сумму 6 820 095 рублей 90 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 27.12.2016)

21. акт от 26.08.2016 на сумму 5 885 749 рублей 18 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 29.12.2016)

22. акт от 26.08.2016 на сумму 5 885 080 рублей 39 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 26.12.2016)

23. акт от 26.08.2016 на сумму 5 884 271 рублей 56 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 26.12.2016)

24. акт от 26.08.2016 на сумму 5 995 266 рублей 50 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 26.12.2016)

25. акт от 26.08.2016 на сумму 6 640 889 рублей 79 копеек (оплата по 24.11.2016, оплачен 26.12.2016)

26. акт от 26.08.2016 на сумму 623 040 рублей (оплата по 24.11.2016, оплачен 26.12.2016)

27. акт от 05.09.2016 на сумму 2 438 475 рублей 33 копейки (оплата по 05.12.2016, оплачен 29.12.2016)

28. акт от 05.09.2016 на сумму 3 884 748 рублей 20 копеек (оплата по 05.12.2016, оплачен 29.12.2016)

29. акт от 26.09.2016 на сумму 2 466 006 рублей 88 копеек (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

30. акт от 26.09.2016 на сумму 3 718 593 рублей 31 копейку (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

31. акт от 26.09.2016 на сумму 11 081 141 рублей 19 копеек (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

32. акт от 26.09.2016 на сумму 8 088 571 рублей 03 копеек (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

33. акт от 26.09.2016 на сумму 5 890 010 рублей 57 копеек (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

34. акт от 26.09.2016 на сумму 1 214 771 рублей 08 копеек (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

35. акт от 26.09.2016 на сумму 52 933 097 рублей 98 копеек (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

36. акт от 26.09.2016 на сумму 706 112 рублей (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

37. акт от 26.09.2016 на сумму 643 808 рублей (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

38. акт от 26.09.2016 на сумму 623 040 рублей (оплата по 26.12.2016, оплачен 29.12.2016)

39. акт от 03.10.2016 на сумму 353 056 рублей (оплата по 09.01.2017, оплачен 27.01.2017)

40. акт от 03.10.2016 на сумму 207 680 рублей (оплата по 09.01.2017, оплачен 27.01.2017)

41. акт от 08.10.2016 на сумму 249 216 рублей (оплата по 09.01.2017, оплачен 26.01.2017)

42. акт от 12.10.2016 на сумму 40 539 459 рублей 80 копеек (оплата по 10.01.2017, оплачен 27.01.2017)

43. акт от 12.10.2016 на сумму 40 539 459 рублей 80 копеек (оплата по 10.01.2017, оплачен 27.01.2017)

44. акт от 21.10.2016 на сумму 38 562 673 рублей 77 копеек (оплата по 19.01.2017,оплачен 30.01.2017)

45. акт от 26.10.2016 на сумму 623 040 рублей (оплата по 24.01.2017, оплачен 26.01.2017)

46. акт от 26.10.2016 на сумму 623 040 рублей (оплата по 24.01.2017, оплачен 26.01.2017)

47. акт от 26.10.2016 на сумму 477 664 рублей (оплата по 24.01.2017, оплачен 26.01.2017)

48. акт от 26.10.2016 на сумму 477 664 рублей (оплата по 24.01.2017, оплачен 26.01.2017)

49. акт от 24.11.2016 на сумму 11 749 594 рублей 73 копеек (оплата по 22.02.2017, оплачен 28.02.2017)

50. акт от 24.11.2016 на сумму 373 824 рублей (оплата по 22.02.2017, оплачен 28.02.2017)

51. акт от 24.11.2016 на сумму 36 567 322 рублей 03 копеек (оплата по 22.02.2017, оплачено 28.02.2017 - 9 453 646 рублей 92 копейки, 28.03.2017 27 113 675 рублей 12 копеек)

52. акт от 25.11.2016 на сумму 2 207 165 рублей 14 копеек (оплата по 27.02.2017, оплачен 28.02.2017)

53. акт от 25.11.2016 на сумму 574 660 рублей (оплата по 27.02.2017, оплачен 28.02.2017)

54. акт от 06.12.2016 на сумму 34 043 220 рублей 18 копеек (оплата по 06.03.2017, оплачен 30.03.2017)

55. акт от 23.12.2016 на сумму 4 003 197 рублей 22 копеек (оплата по 23.03.2017, оплачен 23.03.2017)

56. акт от 01.01.2017 на 34 937 561 рублей 93 копеек (оплата по 03.04.2017, оплачен 31.05.2017)

57. акт от 27.01.2017 на сумму 3 770 149 рублей 04 копеек (оплата по 27.04.2017, оплачен 25.05.2017)

58. акт от 27.01.2017 на сумму 3 977 486 рублей 77 копеек (оплата по 27.04.2017, оплачен 25.05.2017)

59. акт от 27.01.2017 на сумму 4 611 442 рублей 90 копеек (оплата по 27.04.2017, оплачен 25.05.2017)

60. акт от 27.01.2017 на сумму 6 687 922 рублей 16 копеек (оплата по 27.04.2017, оплачен 25.05.2017)

61. акт от 27.01.2017 на сумму 976 096 рублей (оплата по 27.04.2017, оплачен 25.05.2017)

62. акт от 27.01.2017 на сумму 1 495 296 рублей (оплата по 27.04.2017, оплачен 25.05.2017)

63. акт от 27.01.2017 на сумму 477 64 рублей (оплата по 27.04.2017, оплачен 25.05.2017)

64. акт от 29.01.2017 на сумму 33 654 409 рублей 92 копейки (оплата по 02.05.2017, оплачен 29.06.2017)

65. акт от 06.02.2017 на сумму 36 413 545 рублей 80 копеек (оплата по 10.05.2017, оплачено 26.06.2017 - 2 691 715 рублей 40 копеек, 27.07.2017 33 721 838 рублей 40 копеек)

66. акт от 27.02.2017 на сумму 4 411 831 рублей 44 копейки (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

67. акт от 27.02.2017 на сумму 1 732 584 рублей 57 копеек (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

68. акт от 27.02.2017 на сумму 124 608 рублей (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

69. акт от 27.02.2017 на сумму 2 347 061 рублей 31 копейку (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

70. акт от 27.02.2017 на сумму 623 040 рублей (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

71. акт от 27.02.2017 на сумму 623 040 рублей (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

72. акт от 27.02.2017 на сумму 589 764 рублей (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

73. акт от 27.02.2017 на сумму 249 216 рублей (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

74. акт от 27.02.2017 на сумму 3 759 665 рублей 41 копейку (оплата по 29.05.2017, оплачен 26.06.2017)

75. акт от 11.03.2017 на сумму 37 322 791 рублей 34 копейки (оплата по 09.06.2017, оплачено 27.07.2017 - 22 953 727 рублей 25 копеек, 04.09.2017 14 369 064 рублей 09 копеек)

76. акт от 20.03.2017 на сумму 26 462 409 рублей 39 копеек (оплата по 19.06.2017, оплачен 04.09.2017)

77. акт от 30.03.2017 на сумму 4 161 996 рублей 79 копеек (оплата по 28.06.2017, оплачен 29.06.2017)

78. акт от 30.03.2017 на сумму 3 612 069 рублей 46 копеек (оплата по 28.06.2017, оплачен 29.06.2017)

79. акт от 30.03.2017 на сумму 669 060 рублей (оплата по 28.06.2017, оплачено 29.06.2017 - 636 482 рублей 56 копеек, 04.09.2017 - 32 577 рублей 44 копейки)

80. акт от 30.03.2017 на сумму 3 544 688 рублей 44 копейки (оплата по 28.06.2017, оплачен 04.09.2017)

81. акт от 30.03.2017 на сумму 6 249 832 рублей 03 копейки (оплата по 28.06.2017, оплачен 04.09.2017)

82. акт от 30.03.2017 на сумму 9 341 428 рублей 61 копейку (оплата по 28.06.2017, оплачен 04.09.2017)

83. акт от 03.04.2017 на сумму 674 016 рублей (оплата по 03.07.2017, оплачен 04.09.2017)

84. акт от 03.04.2017 на сумму 498 432 рублей (оплата по 03.07.2017, оплачен 04.09.2017)

85. акт от 03.04.2017 на сумму 498 432 рублей (оплата по 03.07.2017, оплачен 04.09.2017)

86. акт от 03.04.2017 на сумму 498 432 рублей (оплата по 03.07.2017, оплачен 04.09.2017)

87. акт от 12.04.2017 на сумму 35 665 962 рублей 10 копеек (оплата по 11.07.2017, оплачено 04.09.2017 - 2 681 477 рублей 02 копейки, 07.12.2017 32 984 485 рублей 08 копеек)

88. акт от 24.04.2017 на сумму 31 746 726 рублей 71 копеек (оплата по 24.07.2017, оплачен 04.09.2017)

89. акт от 26.04.2017 на сумму 5 562 743 рублей 91 копеек (оплата по 25.07.2017, оплачен 04.09.2017)

90. акт от 28.04.2017 на сумму 4 231 645 рублей 40 копеек (оплата по 27.07.2017, оплачен 04.09.2017)

91. акт от 28.04.2017 на сумму 6 532 731 рублей 43 копеек (оплата по 27.07.2017, оплачен 04.09.2017)

92. акт от 28.04.2017 на сумму 870 604 рублей (оплата по 27.07.2017, оплачен 04.09.2017)

93. акт от 28.04.2017 на сумму 73 160 рублей (оплата по 27.07.2017, оплачен 04.09.2017)

94. акт от 28.04.2017 на сумму 3 855 570 рублей 09 копеек (оплата по 27.07.2017, оплачен 04.09.2017)

95. акт от 28.04.2017 на сумму 669 060 рублей (оплата по 27.07.2017, оплачен 04.09.2017)

96. акт от 13.05.2017 на сумму 6 779 242 рублей 58 копеек (оплата по 11.08.2017, оплачен 07.12.2017)

97. акт от 22.05.2017 на сумму 43 474 660 рублей 98 копеек (оплата по 21.08.2017, оплачен 07.12.2017)

98. акт от 26.05.2017 на сумму 8 214 970 рублей 94 копеек (оплата по 24.08.2017, оплачен 30.11.2017)

99. акт от 26.05.2017 на сумму 3 846 804 рублей 39 копеек (оплата по 24.08.2017, оплачен 30.11.2017)

100. акт от 26.05.2017 на сумму 60 180 рублей (оплата по 24.08.2017, оплачен 30.11.2017)

101. акт от 26.05.2017 на сумму 312 936 рублей (оплата по 24.08.2017, оплачен 30.11.2017)

102. акт от 26.05.2017 на сумму 669 060 рублей (оплата по 24.08.2017, оплачен 30.11.2017)

103. акт от 02.06.2017 на сумму 5 928 428 рублей 52 копейки (оплата по 31.08.2017, оплачен 07.12.2017)

104. акт от 02.06.2017 на сумму 1 834 148 рублей 01 копейку (оплата по 31.08.2017, оплачен 07.12.2017)

105. акт от 06.06.2017 на сумму 539 260 рублей (оплата по 04.09.2017, оплачен 30.11.2017)

106. акт от 07.06.2017 на сумму 4 547 383 рублей 25 копеек (оплата по 05.09.2017, оплачен 07.12.2017)

107. акт от 08.06.2017 на сумму 2 113 194 рублей 48 копеек (оплата по 06.09.2017, оплачен 30.11.2017)

108. акт от 08.06.2017 на сумму 3 777 994 рублей 62 копеек (оплата по 06.09.2017, оплачен 30.11.2017)

109. акт от 09.06.2017 на сумму 5 376 902 рублей 40 копеек (оплата по 07.09.2017, оплачено 30.11.2017 - 4 544 672,18, 07.12.2017-832 230,22)

110. акт от 14.06.2017 на сумму 6 691 773 рублей 29 копеек (оплата по 12.09.2017, оплачен 07.12.2017)

111. акт от 18.06.2017 на сумму 2 052 317 рублей 41 копейку (оплата по 18.09.2017, оплачен 07.12.2017)

112. акт от 23.06.2017 на сумму 5 287 905 рублей 09 копеек (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

113. акт от 23.06.2017 на сумму 574 660 рублей (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

114. акт от 23.06.2017 на сумму 669 060 рублей (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

115. акт от 23.06.2017 на сумму 2 025 042 рублей 03 копеек (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

116. акт от 23.06.2017 на сумму 574 660 рублей (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

117. акт от 23.06.2017 на сумму 29 500 рублей (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

118. акт от 23.06.2017 на сумму 168 504 рублей (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

119. акт от 23.06.2017 на сумму 41 536 рублей (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

120. акт от 23.06.2017 на сумму 138 414 рублей (оплата по 24.09.2017, оплачен 07.12.2017)

121. акт от 13.07.2017 на сумму 7 519 741 рублей 70 копеек (оплата по 11.10.2017, оплачен 07.12.2017) (претензионный порядок не соблюден)

122. акт от 20.07.2017 на сумму 37 779 615 рублей 01 копейка (оплата по 18.10.2017, оплачен 07.12.2017) (претензионный порядок не соблюден)

123. акт от 22.07.2017 на сумму 4 070 425 рублей 32 копейки (оплата по 20.10.2017, оплачен 07.12.2017) (претензионный порядок не соблюден)

124. акт от 27.07.2017 на сумму 4 237 711 рублей 20 копеек (оплата по 25.10.2017, оплачен 07.12.2017) (претензионный порядок не соблюден)

125. акт от 27.07.2017 на сумму 4 372 456 рублей 83 копейки (оплата по 25.10.2017, оплачен 07.12.2017) (претензионный порядок не соблюден)

126. акт от 27.07.2017 на сумму 204 612 рублей (оплата по 25.10.2017, оплачен 07.12.2017)

127. акт от 27.07.2017 на сумму 669 060 рублей (оплата по 25.10.2017, оплачен 07.12.2017) (претензионный порядок не соблюден)

128. акт от 01.08.2017 на сумму 31 603 139 рублей 52 копейки (оплата по 30.10.2017, оплачен 07.12.2017) (претензионный порядок не соблюден)

129. акт от 04.08.2017 на сумму 17 664 096 рублей 02 копейки (оплата по 02.11.2017, оплачен 07.12.2017) (претензионный порядок не соблюден).

Ответчик оплату выполненных истцом работ произвел с нарушением установленных договором сроков оплаты.

За нарушение срока оплаты выполненных работ, в том числе отдельной скважины, истец вправе предъявить ответчику неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа (пункт 5.4 договора).

Истец в адрес ответчика направил претензию (исх. № 516 от 26.09.2017) с требованием об оплате 138 713 023 рублей 07 копеек.

Согласно пункту 11.3 договора все споры по настоящему договору подлежат урегулированию в претензионном порядке; срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента ее получения.

После подачи искового заявления в суд ответчик оплатил сумму основного долга в добровольном порядке, подтверждается платежными поручениями на общую сумму 246 833 880 рублей 67 копеек.

Однако предусмотренные пунктом 5.4 договора обязательства по оплате неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ ответчиком не исполнена.

В силу статей 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершенов письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Указывая на просрочку выполнения ответчиком обязательств по договору, истец обратился с требованием о взыскании договорной неустойки (пени) в размере 43 740 343 рублей (с учетом ходатайства об уменьшении размера исковых требований).

Представленный истцом расчет договорной неустойки (пени) судом проверен и признан арифметически ошибочным, так как неверно определены даты начала просрочки, количество дней и не учтена статья 193 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того иск подан 14.11.2017, следовательно по актам: от 13.07.2017 на сумму 7 519 741 рублей 70 копеек; от 20.07.2017 на сумму 37 779 615 рублей 01 копеек; от 22.07.2017 на сумму 4 070 425 рублей 32 копеек; от 27.07.2017 на сумму 4 237 711 рублей 20 копеек; от 27.07.2017 на сумму 4 372 456 рублей 83 копеек; от 27.07.2017 на сумму 204 612 рублей; от 27.07.2017 на сумму 669 060 рублей; от 01.08.2017 на сумму 31 603 139 рублей 52 копеек; акт от 04.08.2017 на сумму 17 664 096 рублей 02 копеек не соблюден претензионный порядок . Таким образом, в части требования о взыскании договорной неустойки (пени) в размере 4 848 075 рублей 09 копеек оставлено без рассмотрения.

Надлежащий расчет договорной неустойки (пени) составил 37 884 928 рублей 28 копеек.

Ответчик заявил о снижении неустойки, однако основания для снижения в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации нет, так как заявление ответчика не мотивировано, исключительность случая и чрезмерность ответчиком не доказаны, 0,1 % соответствует обычаям делового оборота, условиями договора предусмотрено ограничение размера договорной неустойки (пени) в размере 10 %.

Основываясь на материалах дела и доводах сторон по делу, суд счел требование о взыскании договорной неустойки (пени) в размере 37 884 928 рублей 28 копеек подлежащим удовлетворению.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 200 000 рублей.

Истец по платежному поручению от 10.11.2017 № 12184 уплатил государственную пошлину в размере 200 000 рублей.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отнес судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 194 819 рублей 85 копеек на ответчика, 5 180 рублей 15 копеек на истца.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "КВС ИНТЕРНЭШНЛ" в части требования о взыскании договорной неустойки (пени) в размере 4 848 075 рублей 09 копеек оставить без рассмотрения.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "КВС ИНТЕРНЭШНЛ" в остальной части удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества "ВАРЬЕГАННЕФТЬ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "КВС ИНТЕРНЭШНЛ" 37 884 928 рублей 28 копеек - договорную неустойку (пеню).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "ВАРЬЕГАННЕФТЬ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "КВС ИНТЕРНЭШНЛ" 194 819 рублей 85 копеек - судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяЮ.П. Щепелин