СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 ноября 2018 г. по делу № А59-2385/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

16_825936

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/

Электронная почта-office@sakhalin.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-2385/2018
г. Южно-Сахалинск
27 ноября 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693020, <...>)

о взыскании неустойки по договору подряда, встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693020, <...>)

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693000, <...>)

о расторжении договора и возмещении убытков, при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности № 172 от 27.09.2018;

от ответчика: директора общества ФИО3, его представителя ФИО4 по доверенности от 01.08.2018 (до перерыва).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693020, <...>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693000, <...>) неустойку в размере 136 655 рублей 67 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 934 рублей, всего взыскать 141 589 (сто сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей 67 копеек.

В удовлетворении встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников