Резолютивная часть решения от 11 июля 2024 г. по делу № А14-6764/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Воронеж Дело № А14-6764/2024 «11» июля 2024 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,

при ведении протокола судьей Семеновым Г.В. (в отсутствие возражений участников процесса)

рассмотрев в открытом судебном заседании в формате веб-конференции дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательный институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания», г.Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «БамСтройТехнологии», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 4 828 437, 67 руб. неустойки по договору № 68 от 12.04.2022

при участии:

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, 333 ГК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БамСтройТехнологии», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательный институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания», г.Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1 675 510, 68 руб. неустойки по договору от 12.04.2022 за период с 01.10.2022 по 23.01.2024, а также 33 632 руб. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательный институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания», г.Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 3 113 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.

Судья Г.В. Семенов