СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 декабря 2023 г. по делу № А47-14069/2023

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

34/2023-263244(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-14069/2023
г. Оренбург
19 декабря 2023 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Сердюк Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод» (Оренбургская область г. Новотроицк ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.01.2018, ИНН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» (г. Москва ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2022, ИНН: <***>)

о взыскании денежных средств за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № НСЗ/2022-336 от 23.09.2022 в размере 4 000 000,00 руб., договорной неустойки в размере 932 000 руб., штрафа за не предоставление исполнительной документации в размер 920 000 руб., расходов по уплате госпошлины – 52 260 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод» (Оренбургская область г. Новотроицк ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.01.2018, ИНН: <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» (г. Москва ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2022, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкий содовый завод» (Оренбургская область г. Новотроицк ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.01.2018, ИНН: <***>)– денежных средств

за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № НСЗ/2022-336 от 23.09.2022 в размере 4 000 000,00 руб., договорной неустойки в размере 592 000 руб. за период с 31.10.2022 по 27.03.2023, 69863,01 руб. проценты за период с 28.03.2023 по 20.06.2023, штрафа за не предоставление исполнительной документации в размер 920 000 руб., расходов по уплате госпошлины – 41632,00 руб.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Исполнительный лист выдать истцу, в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, после вступления решения в законную силу по его ходатайству.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://www.18aac.arbitr.ru.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Т.В. Сердюк