Резолютивная часть решения от 24 января 2017 г. по делу № А40-50858/2016

900108911_14980545

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

город Москва Дело № А40-50858/16-29-438

Объединено с делом № А40-160609/16 24 января 2017 года

Арбитражный суд в составе: Председательствующего: Лежневой О.Ю. (29-438) Судей: единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОНА" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 18.10.2005)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ГОЛД" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 06.08.2007)

о взыскании денежных средств в размере 9 303 758, 32 руб. на основании договора субподряда от 25.03.2014г. № 17498-409/суб3, в том числе неустойки за некачественно выполненные работы в размере 3 565 722 руб., неустойки за невыполненные работы в размере 5 738 036, 20 руб., а также госпошлины в размере 69 519 руб.

по делу № А40-160609/16

Общества с ограниченной ответственностью «Грин Голд» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 06.08.2007)

к Обществу ограниченной ответственностью «МЕКОНА» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 18.10.2005)

о взыскании по договору строительного субподряда № 17498-409/суб3 от 25 марта 2014 года долга в размере 27 184 401 руб. 94 коп., неустойки в размере 2 911 825 руб. 90 коп.

при участии:

Истец: ФИО2 по доверенности от 16.08.2016 б/ № , ФИО3 по доверенности от 09.01.2017

б\ №

Ответчик: ФИО4 по доверенности от 14.12.2016 б\ №

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОНА" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 18.10.2005) отказать.

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «Грин Голд» (ОГРН 1075007004753, ИНН 5007060921, дата регистрации 06.08.2007) отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.

СУДЬЯ: О.Ю.Лежнева