СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 февраля 2021 г. по делу № А04-8294/2020

Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

12/2021-6356(1)

Арбитражный суд Амурской области 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А04-8294/2020
г. Благовещенск
08 февраля 2021 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Аныша Дениса Сергеевича,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Сучак Д.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества «Строительная компания № 1» (ОГРН 1022800533348, ИНН 2801016951)

к обществу с ограниченной ответственностью «АМУРРЕМСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН

1152801005741, ИНН 2801209569) о взыскании 2 373 973,51 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АМУРРЕМСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1152801005741, ИНН 2801209569) в пользу акционерного общества «Строительная компания № 1» (ОГРН 1022800533348, ИНН 2801016951) неосновательное обогащение в виде полученной предоплаты по договору подряда от 17.03.2020 № 1703/2020 в размере 538 432 руб., неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.09.2020 по 07.10.2020 в размере 1 835 541,51 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 870 руб., всего – 2 408 843,51 руб.

Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «АМУРРЕМСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1152801005741, ИНН 2801209569) в пользу акционерного общества «Строительная компания № 1» (ОГРН 1022800533348, ИНН 2801016951) начиная с 08.10.2020 проценты, начисленные на сумму основного долга в размере 538 432 руб., в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, по день фактического исполнения обязательства.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области

Судья Д.С. Аныш

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.08.2020 5:46:26

Кому выдана Аныш Денис Сергеевич