СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 апреля 2017 г. по делу № А40-232336/2016

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

12_15617713

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-232336/16-12-1475
г. Москва
11 апреля 2017 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен помощником судьи Степановой К.Л. рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению

Министерство обороны РФ (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (ОГРН <***>, ИНН <***>),

третье лицо: ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ»,

о взыскании неустойки по государственному контракту № ДГЗ-18/453-1 от 09.07.2013 г. в размере 5.117.943,99 рублей,

в заседании приняли участие: от истца: ФИО1 (доверенность от 17.10.2016г. № 223)

от ответчика: ФИО2 (доверенность № 220/16-ПУ от 15 декабря 2016 г.),

от третьего лица: не явился, уведомлен судом надлежащим образом,

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку согласно государственному контракту № ДГЗ-18/453-1 от 09.07.2013 г. в размере 5.117.943 (пять миллионов сто семнадцать тысяч девятьсот сорок три) руб. 99 коп.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 48.590 (сорок восемь тысяч пятьсот девяносто) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов