Резолютивная часть решения от 5 августа 2021 г. по делу № А12-16489/2021

Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-16489/2021 «5» августа 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Энергия" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании договорной неустойки (пени) за просрочку оплаты выполненных работ по муниципальному контракту № 4/246 от 25.10.2020 г. за период с 17.02.2021 по 18.05.2021 в размере 28423 руб. 37 коп., судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., судебных издержек по оплате юридических услуг в размере 15 000 руб.

В судебном заседании приняли участие: от истца – ФИО1, по доверенности; от ответчика – ФИО2, по доверенности.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:


Иск удовлетворить.

Взыскать с управления капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Энергия" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 28423 руб. 37 коп., а также 9000 руб. в счёт возмещения судебных расходов, из которых 2 000 руб. по оплате государственной пошлины, 7 000 руб. по оплате услуг представителя.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.

Судья Л.В. Напалкова

Электронная подпись действительна.

Код доступа к материалам дела и оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 07.10.2020 7:23:11Кому выдана Напалкова Людмила Валерьевна



Суд:

АС Волгоградской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Энергия" (подробнее)

Ответчики:

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (подробнее)

Судьи дела:

Напалкова Л.В. (судья) (подробнее)