Резолютивная часть решения от 6 июня 2024 г. по делу № А50-16029/2023Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации город Пермь 07.06.2024 года Дело № А50-16029/2023 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., рассмотрев исковое заявление и приложенные к нему документы публичного акционерного общества «Россети Урал» (620026, <...>- Сибиряка, стр. 140, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 614017, <...>) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная электроэнергетическая компания «Новая энергия» (454085, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по договору № 24/02-22 от 01.02.2022 в размере 342 302,20 руб. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инновационная электроэнергетическая компания «Новая энергия» (454085, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Урал» (620026, <...> стр. 140, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 614017, <...>) неустойку по договору подряда № 24/02-22 от 01.02.2022 исходя из размера 0,2% за каждый день просрочки за период с 01.10.2022 по 04.10.2022 в размере 9 642 руб. 32 коп, а также расходы по оплате госпошлины в размере 277 руб. 00 коп. В удовлетворении остальной части иска отказать. Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме. Судья Е.Ю. Дрондина Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (подробнее)Ответчики:ООО "Новая Энергия" (подробнее)Судьи дела:Дрондина Е.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Решение от 10 июня 2024 г. по делу № А50-16029/2023 Резолютивная часть решения от 6 июня 2024 г. по делу № А50-16029/2023 Постановление от 12 апреля 2024 г. по делу № А50-16029/2023 Постановление от 28 ноября 2023 г. по делу № А50-16029/2023 Резолютивная часть решения от 28 августа 2023 г. по делу № А50-16029/2023 Решение от 7 сентября 2023 г. по делу № А50-16029/2023 |
