Резолютивная часть решения от 4 июля 2022 г. по делу № А36-7553/2021

Арбитражный суд Липецкой области пл.Петра Великого, 7, г.Липецк, 398066 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А36-7553/2021
г. Липецк
04 июля 2022 г.
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Фоновой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лазаревой Е.Л.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Техресурс» (398007, г.Липецк, ул. Ушинского, д.1А, пом.4; ОГРН: 1204800011460, ИНН: 4825140302)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер» (398037, г. Липецк, пр-д Трубный, стр.5К; ОГРН:1144825001320, ИНН:4825098266)

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Техсоюз» (ИНН 4825032120 ОГРН 1024800825060; г. Липецк, ул. Студеновская, 187, а)

о взыскании неустойки по договору подряда в сумме 4300000 руб. 00 коп. за период с 01.05.2021 по 04.07.2022, неустойки за период с 05.07.2022 по дату передачи истцу работ по договору подряда, из расчета 10000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 24800 руб. 00 коп.,

при участии в заседании:

от истца: Малюженко С.И. (доверенность от 26.08.2021, диплом о высшем юридическом образовании ВСВ № 1045082 рег.номер 189 от 23.06.2005, личность удостоверена по паспорту)

от ответчика: Колгин М.С. (доверенность № 24 от 27.10.2021, личность удостоверена по паспорту, диплом о высшем юридическом образовании ВСГ 2485559 рег.номер 10827 от 13.07.2009),

от третьего лица: не явился,

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Техресурс» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер» (398037, г. Липецк, пр-д Трубный, стр.5К; ОГРН:1144825001320, ИНН:4825098266) в пользу общества с ограниченной


ответственностью «Техресурс» (398007, г.Липецк, ул. Ушинского, д.1А, пом.4; ОГРН: 1204800011460, ИНН: 4825140302) неустойку по договору подряда № СК0028/2 от 15.07.2020 г. в сумме 395000 руб. 00 коп. за период с 01.05.2021 по 31.03.2022, расходы по оплате государственной пошлины в размере 24800 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер» (398037, г. Липецк, пр-д Трубный, стр.5К; ОГРН:1144825001320, ИНН:4825098266) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14950 руб. 00 коп.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в указанный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в г. Воронеже через Арбитражный суд Липецкой области. Датой принятия решения суда считается дата его изготовления в полном объеме.

Судья И.В.Фонова