СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 ноября 2023 г. по делу № А41-34232/2023

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

39_14980039

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-34232/23
29 ноября 2023 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев открытом л в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО "СЛАРТ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ООО "Родер" (141580, Московская обл., Химки г., Лунёво п., тер. Промышленная зона № 1, стр. 1, офис 1, ОГРН: <***>, ИНН: <***>), АО "РЭМ" (117218, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании задолженности по договору подряда от 27.04.2020 № 5-24/04-20М в размере 9 913 750 рублей 05 копеек, неустойки за период с 21.07.2021 по 17.03.2023 в размере 4 481 015 рублей 02 копеек, неустойки за период с 18.03.2023 по день фактической оплаты суммы основного долга,

по встречному исковому заявлению ООО «Родер» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), к ООО «СЛАРТ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки за просрочку оплаты работ по договору подряда № 5 -24/0420М от 27.04.2020 в размере 11 425 136 руб. 73 коп., расходов по уплате государственной пошлины,

при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Родер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "СЛАРТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 5 231 368 руб. 78 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.11.2022г. по 20.09.2023г. и с 01.01.2023г. по 20.09.2023г. в размере 324 621 руб. 42 коп., с 21.09.2023г. продолжить начисление процентов, начисленных на сумму долга по день фактической оплаты суммы долга, расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 780 руб. 00 коп.

В части требований к АО "РЭМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) отказать.

Возвратить ООО "СЛАРТ" (ИНН 9729274694, ОГРН 1187746794278) из средств федерального бюджета государственную пошлину в размере 44 194 руб. 00 коп., излишне уплаченную по чеку-ордеру № операции 4977 от 18.04.2023г.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "СЛАРТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "Родер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 2 688 267 руб. 46 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 853 руб. 17 коп.

В остальной части требований по встречному иску отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова