Резолютивная часть решения от 2 октября 2019 г. по делу № А65-24866/2018

2023/2019-225345(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-24866/2018
г. Казань
02 октября 2019 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Трейдсквер", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Дежавю", Республика Марий Эл, г.Волжск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности по Договору генерального подряда денежные средства в размере 264 991 786,48 руб., неустойки в размере 249 890 499,80 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 21 847 302,29 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемые до дня фактического исполнения обязательства; по Договору генерального проектирования денежные средства в размере 25 413 865,20 руб., неустойки в размере 12 732 346,47 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 095 251,34 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемые до дня фактического исполнения обязательства,

с привлечением в качестве третьих лиц, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора ООО СК "Техстройказань" (далее по тексту третье лицо – 1), Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Контракт» (ИНН <***>) (третье лицо - 2), Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ+» (ИНН <***>) (третье лицо - 3), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНДОРСТРОЙ» (ИНН <***>) (третье лицо - 4).

при участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 20.09.2019 г., диплом

КД № 94770,

от ответчика – не явился, извещен; после перерыва - Гизатуллина А.М.,

представитель по доверенности от 12.08.2019 г., диплом № 101604 0000060;

от третьего лица 1 – не явился, извещен; после перерыва - ФИО4, представитель по доверенности от 05.03.2018 г., диплом ВГС 5389239,

от третьих лиц 2,3,4 – не явились, извещены.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Дежавю", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 30.07.2015г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Трейдсквер", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 05.11.2015) 326 330 098,21 руб. неосновательного обогащения, неустойку в размере 53 917 517,70 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 23 942 553,63 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга в размере 326 330 098,21 руб., начиная с 11.09.2019 по день фактического погашения задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 450 000 руб., возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 200 000 руб..

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Перечислить согласно выставленному экспертной организации Центральная аналитическая лаборатория по энергосбережении в строительном комплексе ООО «ЦАЛЭСК» счету № 50 от 21.03.2019 денежные средства в сумме 450 000 руб., перечисленные по платежному поручению № 624 от 25.09.2018 г., за проведение экспертизы с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан на соответствующий счет Центральной аналитической лаборатории по энергосбережении в строительном комплексе ООО «ЦАЛЭСК».

Возвратить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан Обществу с ограниченной ответственностью "Трейдсквер", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 05.11.2015) денежные средства в сумме 50 000 руб.,

перечисленные платежным поручением № 624 от 25.09.2018 г. за проведение экспертизы, по реквизитам, указанным в платежном поручении.

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Шарипова А.Э.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.04.2019 15:20:44Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна