СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 ноября 2020 г. по делу № А59-4285/2020

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Административное

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1_1040255

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Южно-Сахалинск 10.11.2020г. Дело № А59-4285/20

Арбитражный суд Сахалинской области, в составе судьи Шилова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хлебниковой Ю.А., с

использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по

исковому заявлению ООО СДК "Малер" ИНН <***> ОГРН <***> к ООО

"Строитель 2019" ИНН <***> ОГРН <***> о взыскании пени за просрочку

исполнения обязательств по договору подряда от 01.09.2019 № 29 за период 16.09.2019 –

30.09.2019 в сумме 397604 руб. 37 коп., судебных расходов, при участии в заседании: от истца – ФИО1, по дов. От 01.06.2020, от ответчика – ген. директор ФИО2

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Сахалинской области

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2019» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная дизайнерская компания «Малер» неустойку в сумме 397604 руб. 37 коп., а также судебные расходы в сумме 16952 руб.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

А.В. Шилов Судья

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.08.2020 1:05:44

Кому выдана Шилов Александр Владимирович