Резолютивная часть решения от 5 марта 2018 г. по делу № А39-10169/2017

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Административное
Суть спора: Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц - Административные и иные публичные споры



8/2018-10551(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-10169/2017
город Саранск
05 марта 2018 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Волковой Е.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Колизей", г.Саранск

к Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, Лямбирский район, с.Лямбирь

о признании незаконным сообщения Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (ОГРН <***>, ИНН <***>) от 10.11.2017 № 3595 об отказе в продлении срока разрешения № RU13515303-76 от 01 декабря 2017 года на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства по адресу: <...>,

обязании Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (ОГРН <***>, ИНН <***>) устранить нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью "Колизей" (ОГРН <***>, ИНН <***>), продлить срок действия разрешения № RU13515303-76 от 01 декабря 2017 года на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства по адресу: <...>, для завершения строительства сроком на 1 год

и выдать соответствующий документ о продлении разрешения на строительство,

при участии в заседании: от заявителя: представитель не явился, от заинтересованного лица: представитель не явился.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:


признать незаконным сообщение Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (ОГРН <***>, ИНН <***>) от 10.11.2017 № 3595 об отказе в продлении срока разрешения № RU13515303-76 от 01 декабря 2017 года на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства по адресу: <...>.

Обязать Администрацию Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (ОГРН <***>, ИНН <***>) устранить нарушение прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью "Колизей" (ОГРН <***>, ИНН <***>), в течение месяца с момента вступления решения в законную силу продлить срок действия разрешения № RU13515303-76 от 01 декабря 2017 года на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства по адресу: <...>.

Взыскать с Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Колизей" (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В. Волкова



Суд:

АС Республики Мордовия (подробнее)

Истцы:

ООО "Колизей" (подробнее)

Ответчики:

Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (подробнее)

Судьи дела:

Волкова Е.В. (судья) (подробнее)