Резолютивная часть решения от 10 апреля 2019 г. по делу № А45-2237/2019

63/2019-74038(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А45-2237/2019
г. Новосибирск
10 апреля 2019 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Киселевой А.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ТехСтройМонтаж» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Лотус» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

о взыскании задолженности в размере 223 300 рублей, неустойки в размере

9 624 рублей 80 копеек по договору подряда № Л42-ЖД7 от 31.05.2018, при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1, доверенность от 15.03.2019, паспорт; от ответчика – ФИО2, доверенность от 24.09.2018 № 20, паспорт,

руководствуясь статьями 104, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Лотус» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания

ТехСтройМонтаж» (ОГРН 1135476030172) неустойку в размере 9 624 рубля 80 копеек, государственную пошлину по иску в размере 6 488 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 9 000 рублей.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания ТехСтройМонтаж» (ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 978 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк