Решение от 29 ноября 2017 г. по делу № А56-569/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-569/2017
29 ноября 2017 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 29 ноября 2017 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "КОЛУМБУС ИНВЕСТ" (адрес: Россия 199226, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, <...>, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Лесозаводская строительная компания" (адрес: Россия 692042, г ЛЕСОЗАВОДСК, ПРИМОРСКИЙ край, ул СВЕРДЛОВА 29, ОГРН: <***>);

о взыскании 1 167 909 руб. 44 коп.


при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 11.05.2016

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 22.07.2017

установил:

ООО "КОЛУМБУС ИНВЕСТ" предъявил иск к ООО "Лесозаводская строительная компания" и после уточнения исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ просит взыскать 1 167 909 руб. 44 коп. неустойки за просрочку выполнения работ на основании договора № СП-555-1 от 09.02.2016.

Ответчик иск отклонил.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор № СП-555-1 от 09.02.2016, по условиям которого субподрядчик-ответчик принял на себя обязательства выполнить своими силами и средствами комплекс строительно-монтажных работ на территории строительной площадки НПС-2 Ванкорского месторождения, а подрядчик принять работы и оплатить в соответствии с условиями договора.

Общая стоимость работ составляет 3 111 764 руб. 76 коп.

Срок окончания работ – 31.05.2016.

В указанный срок ответчик работы не выполнил.

В соответствии с п.14.1.1 договора в случае просрочки субподрядчиком исполнения своих обязательств по договору, субподрядчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Из расчета на 09.09.2016 неустойка составляет 1 167 909 руб. 44 коп.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, проверены судом и не нашли своего подтверждения.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 24 679 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лесозаводская строительная компания" в пользу общества с ограниченной ответственностью "КОЛУМБУС ИНВЕСТ" 1 167 909 руб. 44 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лесозаводская строительная компания" в доход федерального бюджета 24 679 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Сергеева О.Н.