Резолютивная часть решения от 27 декабря 2022 г. по делу № А59-6515/2021

9_1394715



Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А59-6515/2021
27 декабря 2022 года
город Южно-Сахалинск


Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрировано 05.09.2013, ул. Крюкова Д.Н. д. 53 оф. 210, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693020) к обществу с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрировано 13.08.2014, пр-кт Коммунистический д. 41 оф. 29, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693020) о взыскании 15 124 288,91 рубль (с учетом уточнения иска),

встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» 7 468 839,77 рублей убытков и 16 877 725,41 рубль неустойки за просрочку выполнения работ по договору генподряда от 20.06.2019 № 8/2019,

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 14.03.2022 года (личность удостоверена по паспорту, представлена копия диплома),

от ответчика – не явился, уведомлен,

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск ООО «Ресурс» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» 15 124 288 рублей 91 копейку задолженности по договору генподряда от 20.06.2019 № 8/2019.

Встречный иск ООО Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» 127 799 рубль 41 копейку пени за просрочку выполнения работ по КС-3 актам № 14 от 05.09.2020 года и № 15 от 10.09.2020 года, а также 752 рубля 61 копейку судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 158 552 рубля 02 копейки.

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать.


Произвести зачет удовлетворенных первоначальных и встречных требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» 14 995 736 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 89 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» в федеральный бюджет 43 358 рублей государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Решение сторонам не направлять.

Судья О. А. Портнова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:18:47

Кому выдана Портнова Оксана Александровна