Решение от 3 октября 2018 г. по делу № А58-6252/2018

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А58-6252/2018
03 октября 2018 года
город Якутск



Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Артамоновой Л. И. рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ОЛУК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Государственному казенному учреждению "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 125 143,55 рублей,

без вызова сторон,



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ОЛУК" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к Государственному казенному учреждению "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" о взыскании 125 143,55 рублей неустойки по п.16.5 государственного контракта № 0116200007915005586 от 03.08.2015 за просрочку оплаты выполненных работ за период с 11.05.2016 по 26.12.2016.

Дело рассмотрено без вызова сторон в соответствии со статьями 226, 227, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Резолютивная часть решения принята 20.09.2018.

26.09.2018 в арбитражный суд поступило заявление ответчика о составлении мотивированного решения арбитражного суда.

Согласно части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Учитывая, что резолютивная часть решения суда опубликована на сайте 21.09.2018, с заявлением ответчик обратился в суд 26.09.2018, суд приходит к выводу, что пятидневный срок подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения суда соблюден.

Из материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.

03.08.2015 между ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» (Заказчик) и ООО «ОЛУК» (Подрядчик) заключен государственный контракт № 0116200007915005586, согласно п. 1.1. которого Подрядчик обязался в установленный срок выполнить собственными силами и средствами строительно-монтажные работы по объекту: «Школа на 80 учащихся в с. Бетюнг Вилюйского улуса» в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, перечнем выполняемых строительно-монтажных работ по объекту (приложение №1), графиком производства работ (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать их Заказчику.

Согласно п. 3.1 цена контракта составляет 56 783 575,16 руб.

Срок начала выполнения работ – с даты подписания контракта (п. 4.1).

Срок окончания работ – 5 месяцев с даты подписания контракта.

Сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в графике производства строительно-монтажных работ по объекту, оформленному в качестве Приложения №2 к контракту.

В соответствии с п. 20.2 контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по контракту, а в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно разделу 13 контракта.

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ формы КС-2 на общую сумму 56 783 575,15 руб.: 1) 10.09.2015 №1 на сумму 16 026 478,79 руб.;

2) 15.10.2015 №2 на сумму 14 176 243,70 руб.;

3) 10.09.2016 №3 на сумму 6 405 541,29 руб.;

4) 20.04.2016 №4 на сумму 6 282 067,94 руб.;

5) 14.09.2016 №5 на сумму 6 773 104,36 руб.;

6) 04.10.2016 №6 на сумму 7 120 139,08 руб.

Ответчиком оплачены работы в сумме 56 783 575,16 руб. по платежным поручениям № 461 от 06.8.2015, № 2092 от 09.10.2015, № 2529 от 02.12.2015, № 710 от 08.04.2016, № 1099 от 17.05.2016, № 2729 от 27.10.2016, № 3373 от 26.12.2016.

Истец, указывая, что согласно п.6.2 контракта заказчик обязан оплатить работы не позднее 20 календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ, ответчик в нарушение указанного пункта контракта просрочил оплату по формам КС-2, КС-3 № 4 от 20.04.2016, № 5 от 14.09.2016, № 6 от 04.10.2016, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отзыв по существу заявленных исковых требований о взыскании суммы основного долга, а также доказательства погашения долга ответчик не представил, в связи с чем суд в соответствии с частью 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подрядные строительные работы (статья 740), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (статья 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п.6.2 контракта оплата работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего контракта, осуществляется в пределах цены контракта согласно представленным подрядчиком справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с подтверждением объемов актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 в течение 20 календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и заключения экспертизы, указанного в п.5.1 контракта, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью расходов на соответствующий финансовый год по данному объекту.

1-й платеж по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится после предоставления Подрядчиком Контракта комплексного страхования строительно-монтажных рисков, согласно п. 16.2. настоящего Контракта (п.6.3 контракта).

Способ оплаты по Контракту: перечисление Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика в части оплаты по Контракту ститаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика (п.6.4. контракта).

Окончательный расчет по Контракту в размере 2% от общей стоимости выполненных работ Подрядчиком работ производится Заказчиком после завершения всего комплекса работ предусмотренных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов, предоставления Заказчику исполнительно-технической документации на выполненные работы и на основании утвержденного Заказчиком Акта приемки выполненных работ по Объекту комиссией, назначенный Заказчиком (п.6.5 контракта).

Согласно п.6.6 контракта в случае авансирования, стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику с удержанием произведенных ранее авансовых платежей пропорционально объемам выполненных работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьями 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с п.16.4 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 16.5 контракта предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, в размере 851 753,63 руб.

Акт приемки законченного строительством объекта подписан 28.12.2015, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 29.12.2015 № 14-RU14533000-359-2015.

Поскольку материалами дела факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств подтвержден, требование истца о взыскании неустойки является обоснованным.

Истец определил период просрочки по акту формы КС-2 №4 от 20.04.2016 - с 11.05.2016 по 16.05.2016 (6 дней), по акту формы КС-2 № 5 от 14.09.2016 - с 05.10.2016 по 27.10.2016 (23 дня), по акту формы КС-2 № 6 от 04.10.2016 – с 25.10.2016 по 26.12.2016 (63 дня) и произвел следующий расчет неустойки:

229 474,52 руб. х 6 дн. х 1/300 х 11% = 504,84 руб.

2 605 131,32 руб. х 23 дн. х 1/300 х 10% = 19 972,67 руб.

4 984 097,35 руб. х 63дн. х 1/300 х 10 % = 104 666,04 руб.

Расчет пени произведен истцом верно, в соответствии с условиями контракта и установленными по делу обстоятельствами.

Согласно п. 6.7 контракта в случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования о ее уплате, оплата по Контракту осуществляется только после уплаты Подрядчиком такой неустойки.

В рамках дела № А58-1850/2017 рассмотрен иск государственного казенного учреждения "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" к обществу с ограниченной ответственностью "ОЛУК" о взыскании 9 010 898,68 руб. неустойки по государственному контракту № 0116200007915005586 от 03.08.2015 за нарушение сроков выполнения работ.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 17.11.2017 по делу №А58-1850/2017 пункт 4.2 государственного контракта № 0116200007915005586 от 03.08.2015 и его приложение № 2 с графиком производства строительно-монтажных работ по объекту: «Школа на 80 учащихся в с. Бетюнг Вилюйского улуса» признаны недействительными. В иске государственного казенного учреждения "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" отказано.

При таких обстоятельствах, пункт 6.7 контракта в части оплаты по контракту не подлежит применению.

Ответчиком доказательства оплаты пени либо доказательства, опровергающие доводы истца, не представлены.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в полном объеме.

Определением суда от 30.07.2018 по ходатайству истца произведен зачет государственной пошлины в размере 4 754 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 4 754 рублей относятся на ответчика, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 246 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета в порядке, установленном статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд




РЕШИЛ:

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ОЛУК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 125 143,55 рублей неустойки по п.16.5 государственного контракта № 0116200007915005586 от 03.08.2015 за просрочку оплаты выполненных работ за период с 11.05.2016 по 26.12.2016, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 754 рубля.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ОЛУК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 246 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru



Судья

Л.И. Артамонова