Резолютивная часть решения от 15 февраля 2024 г. по делу № А45-57/2024

63/2024-46734(1)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-57/2024
г. Новосибирск
15 февраля 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление «Сибирь» (ОГРН <***>), г. Бердск,

к администрации Сузунского района (ОГРН <***>), рабочий поселок Сузун,

о взыскании неустойки по муниципальному контракту

№ 085160000682000039 от 01.04.2021 в размере 360 937 рублей 25 копеек, расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей,

при участии представителей:

истца – ФИО2, доверенность № 7 от 28.12.2023, диплом, паспорт; ответчика – ФИО3, доверенность № 44 от 15.07.2021, диплом, паспорт,

руководствуясь статьями 104, 106, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с администрации Сузунского района в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление «Сибирь» неустойку в размере 360 937 рублей 25 копеек, расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 10 219 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей.

В остальной части в удовлетворения требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление «Сибирь» из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 1 000 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк