Резолютивная часть решения от 23 августа 2023 г. по делу № А50-2894/2022

100513_4484634


Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ город Пермь

23.08.2023 года Дело № А50-2894/22

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Овчинниковой С.А. при ведении протокола помощником судьи Ивановой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску акционерного общества «Уралмостострой» (450006, <...> ОГРН: <***> ИНН: <***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (198216, <...>, Лит Е, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 1 100 000 руб.

по встречному иску ООО Строительно-производственная компания «Зеленый город»

к акционерному обществу «Уралмостострой» о взыскании 3 882 567 руб. 19 коп.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении первоначальных исковых требований акционерного общества «Уралмостострой» о взыскании неустойки в сумме 1 100 000 руб. отказать.

Вернуть акционерному обществу «Уралмостострой» (ОГРН: <***> ИНН: <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 871 от 08.02.2022 госпошлину по иску в сумме 149268 руб. (сто сорок девять тысяч двести шестьдесят восемь рублей).

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки в сумме 3 882 567 руб. 91 коп. отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «Уралмостострой» (ОГРН: <***> ИНН: <***>) расходы на оплату услуг эксперта в сумме 70000 руб. (семьдесят тысяч рублей).

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 2299 от 29.04.2022 госпошлину по иску в сумме 125 руб. (сто двадцать пять рублей).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья С.А. Овчинникова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 17.02.2023 7:14:00

Кому выдана ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА

АЛЕКСАНДРОВНА